绿化建设工程施工合同范本（通用32篇）

　　三、施工组织设计和工期

　　10.进度计划

　　10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

　　工程师确认的时间：

　　10.2群体工程中有关进度计划的要求：

　　13.工期延误

　　13.1双方约定工期顺延的其他情况：

　　四、质量与验收

　　17.隐蔽工程和中间验收

　　17.1双方约定中间验收部位：

　　19.工程试车

　　19.5试车费用的承担：

　　五、安全施工

　　六、合同价款与支付

　　23.合同价款及调整

　　23.2本合同价款采用 方式确定。

　　(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

　　风险费用的计算方法：

　　风险范围以外合同价款调整方法：

　　(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

　　23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

　　24.工程预付款

　　发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

　　扣回工程款的时间、比例：

　　25.工程量确认

　　25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

　　26.工程款(进度款)支付

　　双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

　　七、材料设备供应

　　27.发包人供应材料设备

　　27.4发包人供应的材料设备与一鉴表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

　　(1)材料设备单价与一览表不符：

　　(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

　　(3)承包人可代为调剂串换的材料：

　　(4)到货地点与一览表不符：

　　(5)供应数量与一览表不符：

　　(6)到货时间与一览表不符：

　　27.6发包人供应材料设备的结算方法：

　　28.承包人采购材料设备

　　28.1承包人采购材料设备的约定：

　　八、工程变更

　　九、竣工验收与结算

　　32.竣工验收

　　32.1承包人提供竣工图的约定：

　　32.6中间交工工程的范围和竣工时间：

　　十、违约、索赔和争议

　　35.违约

　　35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

　　本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

　　本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

　　本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

　　双方约定的发包人其他违约责任：

　　35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

　　本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

　　本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

　　双方约定的承包人其他违约责任：

　　37.争议

　　37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：

　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　十一、其他

　　38.工程分包

　　38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：

　　分包施工单位为：

　　39.不可抗力

　　39.1双方关于不可抗力的约定：

　　40.保险

　　40.6本工程双方约定投保内容如下：

　　(1)发包人投保内容：

　　发包人委托承包人办理的保险事项：

　　(2)承包人投保内容：

　　41.担保

　　41.3本工程双方约定担保事项如下：

　　(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。

　　(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。

　　(3)双方约定的其他担保事项：

　　46.合同份数

　　46.1双方约定合同副本份数：

　　47.补充条款

　　附件一：

　　承包人承揽工程项目一览表

　　单位工程

　　名称建设规模建筑面积

　　(平方米)结构层数跨度

　　(米)设备安装

　　内容工程造价

　　(元)开工日期竣工日期

　　附件二：

　　发包人供应材料设备一览表

　　序号材料设备

　　品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注

　　附件三：

　　房屋建筑工程质量保修书

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 (工程全称)签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　二、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年;

　　3、装修工程为 年;

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年;

　　5、供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期;

　　6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年;

　　7、其他项目保修期限约定如下：

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提供保修方案，承包人实施保修。

　　4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　四、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：

　　。

　　本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　发包人(公章)： 承包人(公章)：

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　年 月 日 年 月 日

　　附件四：

　　建设工程廉政责任书

　　发包人： 百色市人民医院

　　承包人： 武汉建工股份有限公司

　　为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

　　一、双方的责任

　　1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

　　1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

　　1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

　　二、发包人责任

　　发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

　　2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

　　2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

　　2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

　　三、承包人责任