建筑装饰工程施工合同（精选31篇）
第24条
本条双方约定提供的材料样品或样本的名称。
第25条
甲方提供材料设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点应按附表二的格式填写，作为《协议条款》的附件。
甲方提供有关说明由乙方采购材料的，应写明产品价格若高于乙方预算价格而产生的价差由谁承担，以及由于供应商的原因造成产品的质量等级、规格型号和交货时间达不到要求，造成损失的责任和产生的费用由谁承担。
第26条
本条应写明变更发生后，乙方提交变更价款的时间及金额。
第27条
本条应写明乙方提交竣工图的时间、份数和要求；写明甲方收到竣工报告后应在多长时间内组织验收及参加验收的部门和人员。
第28条
如双方不再签订保修合同，本条应写明保修的项目、内容、范围、期限、保修金额和保修金预留或支付方法，以及保修金的利率。另签订保修合同的应将以上内容写入保修合同。
第29条
双方协商后，对争议的解决方法和程序可作出以下说明：
如：双方发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调解，一方提出调解要求后，双方应保证合同的继续执行。建设行政主管部门调解不成时，任何一方可依据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议向约定的仲裁机构申请仲裁。没有约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可以向人民法院起诉。
双方接受调解结果，应在调解做出后7日内执行。
在实际工程中双方可以协议对争议进行一次或几次调解，这些调解都要按上述例子一一写明；也可以协议由仲裁机构仲裁或人民法院判决。
第30条
甲方违约应负的违约责任应按以下各项分别作出说明：
1.承担因违约发生的费用，应写明费用的种类。如工程的损坏及因此发生的拆除、修复等费用支出，乙方因此发生的人工、材料、机械和管理费用支出；
2.支付违约金，要写明违约金的数额和计算方法、支付的时间；
3.赔偿损失。违约金的数额不足以赔偿乙方的损失时，应将不足部分支付给乙方，作为赔偿。并写明损失的范围和计算方法，如损失的性质是直接损失还是间接损失，损失的内容是否包括乙方窝工的人工费、机械费和管理费，是否包括窝工期间乙方本应获得的利润等。
第31条
本条应根据当地的地理气候情况和工程的要求，对造成工期延误和工程破坏的不可抗力作出规定。如规定以下情况均属不可抗力：
1.当地裂度X度以上的地震；
2.X级以上持续X天的大风；
3.X毫米以上持续X天的大雨；
4.日气温超过X度，持续X天；
5.日气温低于X度，持续X天。
第32条
在办理保险时，应写明甲方人员和第三方人员在施工现场生命财产安全的保险内容、保险金额及由谁办理和承担费用。
地方政府规定，或当事人双方协议要求鉴证、公证的，由鉴证、公证部门将意见写在协议条款的鉴证、公证意见一栏，并加盖印鉴。
附表一：工程项目一览表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 建筑 ｜ ｜ 工程 ｜ 开工 ｜ 竣工 ｜
｜ 单位或分部工程名称 ｜ ｜ 装饰内容 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 面积 ｜ ｜ 造价 ｜ 日期 ｜ 日期 ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
附表二：工程甲方供应材料设备一览表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序 ｜材料或设备｜ 规格 ｜ 单 ｜ 数 ｜ ｜ 供应 ｜ 送达 ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 单价 ｜ ｜ ｜备注｜
｜ 号 ｜ 名称 ｜ 型号 ｜ 位 ｜ 量 ｜ ｜ 时间 ｜ 地点 ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
建筑装饰工程施工合同 篇7
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方经协商一致，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程名称： ;工程地点： ;承包范围： ;承包方式： 。
1.2 开工日期： ;竣工日期： ;总日历工期天数： 。
1.3 质量等级： 。
1.4 合同价款： 。
第二条 合同文件及解释顺序
第三条 合同文件使用的语言和适用标准及法律
3.1 合同语言：
3.2 适用标准、规范：
第四条 图纸
4.1 图纸提供日期： ;
4.2 图纸提供套数： ;
4.3 图纸特殊保密要求和费用： 。
第五条 甲方代表
5.1 甲方代表姓名和职称(职务)： ;
5.2 甲方赋予甲方代表的职权： ;
5.3 甲方代表委派人员的名单及责任范围： 。
第六条 监理单位及总监理工程师
6.1 监理单位名称： ;
6.2 总监理工程师姓名、职称： ;
6.3 总监理工程师职责： 。
第七条 乙方驻工地代表： 。
第八条 甲方工作
8.1 提供具备开工条件施工场地的时间和要求： ;
8.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： ;
8.3 需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间： ;
8.4 需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间： ;
8.5 办理证件、批件的名称和完成时间： ;
8.6 会审图纸和设计交底的时间： ;
8.7 向乙方提供的设施内容： 。
第九条 乙方工作
9.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求： ;
9.2 提供计划、报表的名称、时间和份数： ;
9.3 施工场地防护工作的要求： ;
9.4 施工现场交通和噪音控制的要求： ;
9.5 符合施工场地规定的要求： ;
9.6 保护建筑物结构及相应管线和设备的措施： ;
9.7 建筑成品保护的措施： 。
第十条 进度计划
10.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间： ;
10.2 甲方代表批准进度计划的时间： 。
第十一条 延期开工
第十二条 暂停施工
第十三条 工期延误
第十四条 工期提前
第十五条 工程样板
15.1 对工程样板间的要求： 。
第十六条 检查和返工
第十七条 工程质量等级
17.1 工程质量等级要求的追加合同价款： ;
17.2 质量评定部门名称： 。
第十八条 隐蔽工程和中间验收
18.1 中间验收部位和时间： 。
第十九条 验收和重新检验
第二十条 合同价款及调整
20.1 合同价款形式(固定价格加风险系数合同、可调价格合同等)： ;
