建筑装饰工程施工合同（精选26篇）

　　第二十六条

　　本条应写明变更发生后，乙方提交变更价款的时间及金额。

　　第二十七条

　　本条应写明乙方交竣工图的时间、份数和要求;写明甲方收到竣工报告后应在多长时间内组织验收及参加验收的部门和人员。

　　第二十八条

　　如双方不再签订保修合同，本条应写明保修的项目、内容、范围、期限、保修金额和保修金预留或支付方法，以及保修金的利率，另签订保修合同的应将以上内容写入保修合同。

　　第二十九条

　　双方协商后，对争议的解决方法和程序可作出以下说明：

　　如：双方发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调解，一方提出调解要求后，双方应保证合同的继续执行。建设行政主管部门调解不成时，任何一方可依据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议向约定的仲裁机构申请仲裁。没有约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可以向人民法院起诉。

　　双方接受调解结果，应在调解做出后7日内执行。

　　在实际工程中双方可以协议对争议进行一次或几次调解，这些调解都要按上述例子一一写明;也可以协议由仲裁机构仲裁或人民法院判决。

　　第三十条

　　甲方违约应负的违约责任应按以下各项分别作出说明：

　　1.承担因违约发生的费用，应写明费用的种类。如工程的损坏及因此发生的拆除、修复等费用支出，乙方因此发生的人工、材料、机械和管理费用支出;

　　2.支付违约金，要写明违约金的数额和计算方法、支付的时间;

　　3.赔偿损失。违约金的数额不足以赔偿乙方的损失时，应将不足部分支付给乙方，作为赔偿。并写明损失的范围和计算方法，如损失的性质是直接损失还是间接损失，损失的内容是否包括乙方窝工的人工费、机械费和管理费，是否包括窝工期间乙方本应获得的利润等。

　　第三十一条

　　本条应根据当地的地理气候情况和工程的要求，对造成工期延误和工程破坏的不可抗力作出规定。如规定以下情况均属不可抗力：

　　1.当地裂度×度以上的地震;

　　2.×级以上持续×天的大风;

　　3.×毫米以上持续×天的大雨;

　　4.日气温超过×度，持续×天;

　　5.日气温低于×度，持续×天。

　　第三十二条

　　在办理保险时，应写明甲方人员和第三方人员在施工现场生命财产安全的保险内容、保险金额及由谁办理和承担费用。

　　地方政府规定，或当事人双方协议要求鉴证、公证的，由鉴证、公证部门将意见写在协议条款的鉴证、公证意见一栏，并加盖印鉴。

建筑装饰工程施工合同 篇11

　　建筑装饰工程施工合同(甲种本)

　　发包人编号

　　承包人编号

　　备案编号

　　鉴证编号

　　中华人民共和国建设部

　　国家工商行政管理总局?制定

　　第一部分?合同条件

　　第二部分?协议条款

　　发包方：应按照企业法人营业执照名称填写全称

　　承包方：应按照企业法人营业执照名称填写全称

　　按照《_____》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条?工程概况

　　1.1工程名称：?应填写工程全称

　　工程地点：?应填写详细地点

　　承包范围：?应填写单位工程的装饰装修内容

　　承包方式：?应填写固定价格或按实结算

　　1.2?开工日期：?_________年_________月_________日

　　竣工日期：?_________年_________月_________日

　　总日历工期天数：_________天（不应写_________个月或_________年）

　　1.3?合同价款：

　　金额（人民币大写）：

　　第2条?合同文件及解释顺序

　　合同文件应能互相解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

　　1.协议条款；?2.合同条件；?3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；?4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；?5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；?6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

　　当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由监理工程师作出解释）。双方意见仍不一致的，按第33条约定的方法解决。

　　第3条?合同文件使用的语言和适用标准及法律

　　3.1?合同语言：汉语。

　　3.2?适用标准、规范：国家现行施工验收规范。

　　3.3?适用法律、法规：国家现行的法律、法规及省、市有关规定。

　　第4条?图纸

　　4.1?图纸提供日期：_________年_________月_________日

　　4.2?图纸提供套数：_________套

　　4.3?图纸特殊保密要求和费用：?填写有保密要求或"不采用"

　　第5条?甲方代表

　　5.1?甲方驻工地代表及委派人员名单：

　　姓名：_________?_________?_________职务：_________?_________?_________

　　5.2?实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：

　　第6条?乙方驻工地代表：

　　姓名：_________?_________?_________职务：_________?_________?_________

　　第7条?甲方工作

　　7.1?提供具备开工条件施工场地的时间和要求：?开工前施工现场所有障碍清理完毕，并具备施工条件

　　7.2?需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间：开工前完成

　　7.3?需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：?开工前完成（内容根据双方约定填写）

　　7.4?办理证件、批件的名称和完成时间：?开工前应办理完施工所需全部证件和批文手续。

　　7.5?会审图纸和设计交底的时间：乙方接到施工图纸七日内。

　　7.6?向乙方提供的设施内容：?根据提供的设施内容填写。

　　第8条?乙方工作

　　8.1?施工图和配套设计名称、完成时间和要求：开工前完成

　　8.2?提供计划、报表的名称、时间和份数：每月_________日向甲方提供实际完成的工程量报告及下月计划报表各一份（小型工程双方商定）

　　8.4?对施工现场交通和噪音的要求：遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。

　　8.5?施工场地整洁卫生的要求：保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款（合同签订后颁发的规定和非乙方造成的损失和罚款除外）。

　　8.6?保护建筑物结构及相应管线和设备的措施：?按双方约定填写

　　8.7?建筑成品保护的措施?按双方约定填写

　　第9条?进度计划

　　9.1?乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：?开工前_________日提供

　　9.2?甲方代表批准进度计划的时间：?收到后_________日

　　第10条?延期开工

　　乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期7天前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在7天内答复乙方。甲方代表7天内不予答复，视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工工期不予顺延。

　　甲方征得乙方同意并以书面形式通知乙方后，可要求推迟开工日期，承担乙方因此造成的追加合同价款，相应顺延工期。

　　第11条?暂停施工

　　甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方应按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工工程。乙方实施甲方代表处理意见后，可提出复工要求，甲方代表应在48小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方承担追加合同价款，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

　　第12条?工期延误

　　由于以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

　　1、甲方不能按协议条款的约定提供开工条件；

　　2、工程量变化和设计变更；

　　3、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　4、工程款未按时支付；

　　5、不可抗力

　　6、其它非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后7天内，就延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后7天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。