建筑石材采购合同（通用31篇）
第七条、主合同解除后，甲方如有收取公司代为支付的预付款、货款，甲方应当按照乙方的要求将所有款项退回乙方书面指定的账号，但是因已款项产生的利息部分不予退回。
第八条、主合同解除后，如甲方从 公司有收到款项，乙方应当保证 ---公司不向人民法院诉讼主张要求甲方返还收取的款项(比如公司以不当得利为理由要求甲方返还款项)。如果公司向人民法院起诉要求甲方返还款项的，甲方有权拒绝承担一切法律责任，并由乙方自行承担向----公司的返还责任。同时在诉讼中乙方应当无条件作为共同被告参与诉讼，并在诉讼中承担向---公司的全部返还责任与案件的诉讼费用，并赔偿给甲方因此造成的间接损失包括：律师费、差旅费、调查取证费、公证费、公告费、执行费、诉讼费等一切费用。
第九条、本补充合同的效力大于主合同，优先适用补充合同。补充合同自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑石材采购合同 篇3
甲方(需方)：
代表人：
乙方(供方)：
代表人：
_________综合楼停车场、中心餐厅至总台路面及停车场等地面铺装工程，需要石材，经甲乙双方协商订立如下条款：
第一条 石材规格
以上板材合计：
规格板总面积_____平方米，
第二条 石材质量以甲方封样样板为准，厚度误差小于_____mm，对角误差小于___mm，无疵点。
第三条 甲乙双方商定
规格板材每平米单价_______元人民币。
合计总价款_______元人民币。
第四条付款方式：签订合同当天甲方向乙方支付______元做订金，结算时订金抵作材料款，乙方按照甲方要求规定的时间将石材运至工地现场，经甲方现场员检验合格即支付所到材料款。
第五条交货时间：乙方的石材加工总时间为天即到日之前必须分批次全部运至工地现场。首批石材运到工地现场时间为日之前，第二批到场时间_____日之前。
第六条违约责任：甲方必须在石材到场检验合格当日支付所到石材款，如因甲方未及时付清石材款而导致加工周期延误由甲方负责，乙方必须按照合同规定的质量和数量按照规定的时间将石材运至工地现场，如因乙方的原因导致工地施工延误，乙方须双倍返还甲方所交订金作为赔偿。
第七条运输方式：乙方负责石材包装及联系运送车辆，石材运至工地现场甲方负责卸车并支付车辆运费，甲乙双方商定石材运送单价____元/吨，如有变动乙方须提前电话联系甲方商定此事。
第八条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第(___)项处理：(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。
第九条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商。
第十一条 本合同共一式____份，由甲、乙双方各执正本____份。
甲方：(盖章)
代表人：
____年__月__日
乙方：(盖章)
代表人：
____年__月__日
建筑石材采购合同 篇4
供货方(以下简称乙方)：____________
承包方(以下简称乙方)：____________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致，特签定如下条款，双方必须共同遵守执行。
一、工程概况
工程名称：大厂中央公园观景平台
工程地点：中央公园
二、承包内容及承包方式
1、图纸所示的中央观景平台墙面石材干挂、柱子石材干挂、石材压顶及地面石材铺装、台阶石材铺装;
2、承包方式：包工、包辅料、包机具。包含但不限于镀锌挂件、镀锌角码件、膨胀螺栓、云石胶、钢钉、铜丝等。
三、合同价款(根据合同的具体情况决定)
3.1、合同单价：地面铺装：______元(人民币)/平方米，墙面干挂：______元(人民币)/平方米，台阶及压顶：______元(人民币)/平方米。
3.2、本合同价款包含税金，乙方负责出具正规发票。
3.3、本合同按分包范围及内容单价一次包死，不因市场价格变化的影响，乙方报价单作为合同附件。
3.4、有关合同价款的其他约定：本合同单价包，结算时按经双方计量认可的实际铺设面积乘以单价作为结算总价。
四、合同工期
开工日期：______年6月01日
完工日期：______年6月30日
五、付款方式
乙方在石材施工完成后，甲方支付至工程款的95%，剩余5%作为质保金，一年后付清。
六、竣工结算
施工完成并经业主、监理、甲方验收合格后，一周内办理结算手续，双方办理完成结算后，支付至结算价款的95% ;一年质保期过后付清全部余款。
七、技术要求
1、严格按设计图纸(含干挂石材深化设计并经设计单位认可的节点、大样、辅材图)及甲方的'交底内容施工，所用材料必须品质优良，符合国家施工行业标准，严格施工并达到国家验收规范需要的标准。
2、墙面石材龙骨及挂件需严格按照甲方的要求进行施工，墙面每排每个踢脚需安装两套挂件，墙面每排每块石材安装不小于一套挂件、地面石材拼花及坡度、标高严格按照图纸及甲方要求施工。
4、墙面柱子所焊龙骨需满焊，焊点饱满，焊点位置需做防锈处理。
5、乙方必须严格按国家现行有关标准规范施工，保证工程质量和安全，该楼在以后的使用过程中，因乙方施工质量原因而造成外墙石材脱落等事故，造成的一切责任及损失均由乙方负责。
6、本工程必须达到质量评定等级。
八、甲、乙双方责任
1、甲方责任
1)、应向乙方免费提供临时材料堆场及搭设临设的场地，具体位置现场协商确定。
2)、应向乙方免费提供水源、电源和垂直运输机械设备。
3)、甲方(含业主)对乙方所承包工程的质量进行监督检查，工程完成后甲方应及时对质量进行检评及验收。
4)、甲方有权对乙方的违章、违规作业提出整改意见，乙方必须按要求限期内整改完毕，否则按项目部有关罚则进行处理。
2、乙方
1)、必须遵纪守法，服从地方政府、业主、总包管理，乙方进场人员必须持有居民身份证等有效证件。进场后必须登记，接受本企业技术、安全交底和三级教育。乙方人员食宿自理。
2)、进场后应严格按照总包公司有关文明施工的要求进行施工，主动配合甲方做好文明施工管理工作，有义务对施工人员进行文明、安全施工教育，自觉遵守甲方现场的各种规章制度，挂牌上岗，做到工完场清，按甲方提供的地点堆放材料，搞好施工区域的安全、文明施工工作。
3)、在施工中应严格遵守安全操作规程，建立安全管理体系，完善安全管理措施，保证安全施工。如乙方违反安全操作规程，对所造成的安全事故应承担责任及其经济损失。出现重大安全责任事故，甲方有权要求乙方赔偿相应的经济损失。
4)、在施工中乙方必须控制好自己施工完区域的成品保护，由于乙方自己原因造成成品破坏的，由乙方自行解决。
5)、乙方必须按照甲方要求的工期，合理安排劳动力，保证工程的顺利竣工。
6)、乙方施工过程中须对周围环境进行一定的保护，严禁在沥青路上搅拌砂浆。
九、争议甲乙双方应合同发生争议，双方协商解决不成，可向大厂县人民法院起诉。
十、保修
1、保修期为两年，从工程验收合格交付业主之日起计算。
2、保修期内如发生保修情况，由甲方通知乙方，乙方必须按照指定的时间到达现场处理，如拒不保修，甲方自行修理，其费用按甲方定扣保修金。
十一、合同生效与终止
本合同经甲乙双方签字并加盖公章立即生效，合同条款履行完毕后，本合同自动失效。本合同一式四份，甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方：____________乙方：____________
签字(盖章)：____________签字：(盖章)____________
______年______月______日______年______月______日
