建筑工程水暖承包合同（精选32篇）

　　5、因甲方责任给乙方造成损失，损失由甲方承担。

　　八、乙方职责：

　　1、乙方必须严格设计图纸和技术交底以及甲方编制的施工组织设计及施工规范进行施工，确保工程质量。

　　2、乙方应履行节约，合理使用材料，爱护工地设施，不得随意浪费各种材料，不得浪费水源和电源，材料浪费按双倍材料价罚款，罚款单交财务在支付分段工程进度款中扣除。

　　3、乙方严格遵守甲方制定的各项规章制度若有违反将承担相应处罚。

　　4、乙方应对从业人员严格审查，必须杜绝有犯罪行为的人员进入工地，以确保项目正常施工，对乙方从业人员偷窃，甲方一经发现，乙方则承担盗窃的罚款，另交公安机关处理。

　　5、乙方民工非法用电所造成的一切损失费用及后果全由乙方负责。

　　九、付款方式：

　　按进度支付，正负零以上支付，一层楼面结束支付 ，二层楼面结束付，工程竣工支付 ，验收合格全部付清。

　　十.其它：

　　未尽事宜双方协商解决，本合同一式份，双方各执签字后生效，具备同等法律效力，劳务承包款付清后劳务合同自动终止。

　　甲方：乙方：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　年月日 年月日

建筑工程水暖承包合同 篇23

　　委托保证人(总承包商，以下称甲方):　　住所:　　法定代表人:　　电话:传真:　　保证人(以下称乙方):　　住所:　　法定代表人:　　电话:传真:　　鉴于甲方与(以下简称供货商)于________年____月____日签订编号为《买卖合同》(以下简称主合同)，乙方接受甲方的委托，同意为甲方向供货商提供付款保证，甲乙双方经协商一致订立本合同。　　

　　第一条定义　　

　　1.1本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向供货商保证，当甲方未按照主合同的约定支付货款时，由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。　　

　　1.2本合同所称货款是指。　　

　　第二条保证的范围及保证金额　　

　　2.1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。　　

　　2.2乙方保证的金额是甲方应支付货款的%，数额最高不超过人民币___元(大写:)。　　

　　第三条保证的方式及保证期间　　

　　3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。　　

　　3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后日。　　

　　3.3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间，经乙方书面同意后，保证期间按变更后的时间做相应调整。　　

　　第四条承担保证责任的形式　　乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时，由乙方向供货商支付。　　

　　第五条担保费及支付方式　　

　　5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。　　

　　5.2双方确定的担保费率为:_____。　　

　　5.3本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元(大写:)。　　

　　第六条反担保　　甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。　　

　　第七条乙方的追偿权　　乙方按照合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。　　

　　第八条双方的其他权利义务　　

　　8.1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起日内，向供货商出具《总承包商付款(供货)保函》。　　

　　8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前____日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。　　

　　8.3未经乙方同意，甲方不得擅自与供货商修改、变更主合同;未经乙方书面同意，甲方不得将其主合同的权利、义务转让给

　　第三人。　　

　　8.4甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，并积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。　　

　　第九条争议的解决　　本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决:　　

　　9.1向法院起诉;　　

　　9.2向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)　　

　　第十条甲乙双方约定的其它事项　　

　　第十一条合同的生效、变更和解除　　1

　　1.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。　　1

　　1.2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。　　

　　第十二条附则　　本合同一式份，甲乙双方各执份。　　甲方:　　乙方:________年____月____日

建筑工程水暖承包合同 篇24

　　甲方:______________(以下简称甲方)

　　乙方:______________(以下简称乙方)

　　依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:

　　1、工程名称:______________

　　2、工程地点:______________

　　3、工程项目:总建筑面积约_______平方米(栋楼)。

　　4、进场时间:定于_________年_________月底前(以进场通知书为准)。

　　5、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

　　6、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。建筑工程施工合同范本。

　　7、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_________天。

　　8、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　9、工程造价:本工程投资额约_________亿元人民币。

　　10、结算方式和计价标准:

　　11、付款办式:

　　12、协议履约金的支付与返还

　　13、甲方责任及义务

　　14、乙方责任及义务

　　15、违约责任

　　(1)、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

　　(2)乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

　　(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。

　　16、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

　　甲方:_______乙方:_______

　　法定代表人:_______法定代表人:_______

　　地址:_______地址:_______

　　______________年_______月_______日

建筑工程水暖承包合同 篇25

　　国际土木建筑工程合同

　　雇主：________

　　承包人：_______工

　　程项目及相关文件：_______

　　上述双方经友好协商，达成如下合同条款：

　　第一部分　共同条件

　　定义与解释

　　定义

　　第一条　本合同(按下文规定的定义)中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有此处为其所规定的含义：

　　(1)“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人，但不包括(经承包人同意者除外)雇主的任何受让人。

　　(2)“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司，并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。

　　(3)“工程师”是指第二部分中指定的工程师，或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。

　　(4)“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理，或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员，其职权应由工程师书面通知承包人。

　　(5)“工程”是指依照本合同应进行的工程。

　　(6)“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表(如果有的话)、投标书和合同协议。

　　(7)“合同价格”是指投标书所列明的，但经根据下文所载规定予以增减的金额。

　　(8)“施工设施”是指为本工程或临时工程(按本条下述定义)的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物，但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。