建筑工程劳务总承包合同（精选30篇）

　　第八条 奖励和违约责任的约定：

　　1 由于甲方原因造成延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因为停工窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付给乙方合同价款万分之六的违约金。

　　2 由于乙方原因逾期完工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款万分之六的违约金。

　　3 甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，甲方支付乙方一万元，作为奖励。

　　4 乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的材料，并做好成品保护。

　　5 乙方未办理任何手续，自行拆除建筑物结构，脚手架或设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方承担。

　　6 乙方在施工期间因为质量或安全违反总包安全规定，所造成的罚款由乙方承担。

　　7 施工期间所发现的问题由甲方向总包方提出，乙方不得自行作为。

　　8 因一方原因造成合同无法继续履行时，应向另一方提出，办理合同终止协议，并由责任方赔偿另一方经济损失。

　　第九条 合同解除

　　1 如一方严重违反约定导致工程无法继续，则另一方有权解除合同，并由责任方赔偿另一方经济损失。

　　2 工程完工后一年内合同自行解除。

　　第十条 争议或纠纷处理：

　　1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程质量，及进度的前提下，双方可采用协商方法解决，或请有关部门进行调解。

　　2 当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁，当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　　第十一条 附则

　　1 本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　2 本合同正本二份， 双方各执一份，副本四份，甲方执二份，乙方执二份。

　　3 本合同履行完成后自动终止。

　　甲方; 乙方;

　　电话 电话

　　开户行 开户行

　　户名 户名

　　帐号 帐号

　　日期 日期

建筑工程劳务总承包合同 篇23

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，以平等、公平、自愿和诚信的原则，双方就彬县银鑫名苑D、E、F座木工分包之事协商一致，订立本协议，双方共同遵守。

　　一、 工程概况

　　工程名称：彬县银鑫名苑D、E、F座住宅楼

　　工程地点：彬县公刘街中段

　　工程内容：银鑫名苑D、E、F座所有木工工程。

　　二、 工程承包范围(人工、包进度、包安全、包工程质量)