建筑工程承包合同 集锦（精选32篇）
乙方：
1、乙方必须无条件接受甲方的现场管理和技术指导。
2、施工期间，工程因乙方管理不善，出现施工现场混乱、发生质量隐患等现象，造成被业主、监理和上级单位通报、返工、罚款的，返工费、罚款全部由乙方承担，甲方将对乙方处以返工费、罚款额30%的处罚。造成工期延误的，甲方仍将按本合同中工程进度责任的规定对乙方给予相应处罚，情节严重时，甲方有权单方解除承包协议，并将乙方清除出场，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。
3、乙方完成的工程经甲方验收不合格需要返工时，乙方无条件返工。由此发生的全部费用均由乙方承担。
4、乙方施工的工程项目完工后，要以书面形式向甲方提出验收申请书，由甲方会同监理组织检测，工程经验收合格后乙方才能退场。
十一、工程进度责任
服从甲方的管理，执行作业计划，保质保量按期完成工程施工任务。若乙方不能按甲方要求的时间内完成工程施工内容，乙方向甲方按5000元/每日支付违约金。拖延工期超过5天以上，甲方可以终止合同，由此造成的后果均由乙方负责（包括监理、业主等部门罚款和其他一切责任）。
十二、农民工队伍工资支付
乙方按月及时兑付农民工工资，并将农民工工资表报甲方设在工地的项目部核实，如乙方不能按月及时兑付农民工工资，造成农民工上访事件发生，其责任均由乙方承担，情况严重时，甲方可暂停给乙方支付工程价款，必要时由甲方直接给农民工兑付工资，费用从支付给乙方的工程价款中扣除。
十三、双方责任、权利和义务：
（一）、甲方
1、甲方设立"国道315线察汗诺至德令哈段交通安全设施工程A标段项目部"，对乙方按施工计划下达工程进度指令，派出管理人员、技术人员进行现场监督和技术指导。
2、甲方负责乙方工程的质量管理、进度计划与技术管理。
3、按有关规定办理用工手续，对进场劳务人员负有组织管理和规章制度教育等管理责任。
4、加强安全生产和事故防范教育，监督检查乙方在施工现场的安全防范措施落实情况。
5、开工后甲方提供乙方200万元的周转资金，确保工程顺利实施。
（二）、乙方
1、遵守劳动纪律、执行操作规程，承担违纪违章责任，承担因乙方工作过失造成工程损失的经济责任。
2、乙方进入现场后要尽快核实自己的工程数量和内容，此项费用乙方承担。。
3、项目开工后，乙方必须为自己管理的农民工购买人身意外伤害险，费用由乙方自行承担，并将保单复印件报送给甲方，如乙方不购买，甲方将强行为农民工购买人身意外伤害险，费用从支付给乙方的工程价款中扣除。
4、按有关规定办理用工手续，如实填报劳务人员情况，并收集好参加劳务人员的身份证件。未经甲方同意，不得擅自减少劳务人员，合同签订人无特殊情况每月坚持守工地时间不得少于25天。若需离开工地时，必须向项目经理请假（写出请假条），批准后方可离开工地，否则由此造成的后果及责任自负。同时，合同签订人在施工现场坚守工地时间达不到实际工期2/3以上时，甲方将原合同废止，重新委托施工人员签订新的合同，与原合同签订人不再发生劳务关系。
5、乙方必须配备2—3名工程技术人员进行工程测量放样及施工现场的管理和技术指导，相应的测量仪器和工具乙方自带，并按工程施工进度编制完成相应的`技术资料。配备1名技术娴熟、实践经验丰富的试验人员，负责完成工程所需的一切试验检测工作和相应的试验检测资料。乙方按要求每旬或每月将完成的技术资料和试验资料报送甲方设在工地的项目部检查，工程完工时，一切工程技术资料和试验资料均要同时完成，交竣工验收前，要完成交竣工验收资料的编制。工程使用的各类表格均由乙方自行负责购买。
6、工程施工前期和施工当中的各项工艺试验、验证试验和标准试验工作由甲方协助乙方开展，与此（如混凝土配合比试验、自采材料各项指标试验、外购材料检测以及施工期间的材料抽检、砼强度检验等）有关的所发生的一切费用均由乙方承担。乙方要及时向甲方提供相关的试验数据和资料，以便于资料的及时上报，因乙方资料延报造成分项工程开工延误的，由此造成的损失由乙方自行承担，甲方概不负责。
7、施工期内乙方人员的住房（帐房）、供水、主副食、燃料、劳务用具等费用由乙方自理。
8、加强对农民工环保知识的宣传和教育，做到文明施工，安全施工，乙方不得随意破坏当地植被，不得乱挖乱弃，不做有损国家和甲方利益的事情，并按国家有关规定纳税，劳务税3、25%乙方自理。原材料乙方开公司名称发票进入成本。
9、乙方自行承担自己人员因病救治的医疗费用，自行承担进出场费用和生活费用。
10、所完成的工程经甲方验收签认后，有权要求甲方按合同约定支付劳务费用。
11、遵守施工驻地乡规民约和民族宗教习惯，搞好环境保护，维护工程安全，杜绝违法行为发生。
十四、其他事项：
1、施工期间内，因雨、雪、冰冻等自然因素不能施工时，所产生的人员、机械设备窝工等一切费用均由乙方自行负责，甲方概不承担任何责任和费用。
2、施工期间内，乙方必须按国家有关规定为劳务人员发放相应的劳动保护用品。
3、施工期间内，因工发生伤亡事故，乙方应及时报告甲方，并由甲方报告监理工程师和建设单位。因工伤亡应及时救治，医疗终结，依鉴定结论，按国家有关规定处理，其相关开支及费用均由乙方承担。非施工原因死亡和非作业时间发生的其他伤亡事故，其责任和费用也由乙方自负。
4、乙方开工壹个月后，生活确实困难的，甲方可以按劳务人员花名册预付适当的生活费，在后续价款支付时扣回。
十五、本合同必须经甲方法定代表人签字并加盖甲方印章，乙方必须由法定代表人（乙方为自然人应交身份证复印件、盖章、签字并押指纹，并写明联系电话和银行帐号）签字后生效，待工程完工并缺陷责任期终止后结清经济手续，合同自行失效。
十六、甲、乙双方应维护合同的严肃性，在执行合同阶段若有争议，乙方向甲方主管单位（青海省公路工程建设总公司）申请协调解决，协调无效可在甲方所在地人民法院依法提起诉讼。
十七、本合同未尽事宜，双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
十八、本合同条款及内容除甲乙双方约定，不得随意更改。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代理人：_________
法定代理人：_________
经办人：_________
经办人：_________
签订日期：_________年_________月_________日
签订日期：_________年_________月_________日
建筑工程承包合同 集锦 篇10
发包方：_____________(甲方)
承包方：_____________(乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》
1)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：
第一条工程概况
1、1工程名称：______________________________
工程地点：______________________________
工程内容：_____________见工程项目一览表(附后)。
承包范围：______________________________
承包方式：______________________________
1、2工程性质(指基建、技改、合资等)：_____________________
批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：___________________
1、3定额工期总天数：_____________________天。
1、4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以
第一个开工的工程为准)：_____________本合同工程定于________年____月____日开工。
竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准)：_____________本合同工程定于________年____月____日竣工。
1、5质量等级：________________________________。
1、6合同价款：_____________本合同工程承包造价为________元。
金额大写：________________________________。
第二条合同文件及解释顺序。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：_____________
1、协议条款;
2、合同条件;
3、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;
