家庭装修潢不包料合同（精选35篇）

　　3、因乙方责任，未能按期开工或中途无故停工，影响工期不得顺延。

　　4、因项目变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗拒因素影响，导致停工四小时以上(一周内累计)工期相应顺延，甲方不承担工期延误责任。因此而造成乙方的误工损失，双方协商解决。

　　5、如因质量问题或其它原因，双方意见不统一，导致无法施工，则双方不承担误工期责任，但工期相应顺延。

　　6、施工中如果因甲方原因要求返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，甲方承担其费用，并工期顺延，如乙方原因赞成返工，费用及延期由乙方负责。

　　7、施工中，甲方如未经乙方同意，私自通知工人修改施工内容，所引起的质量责任及影响工期由甲方负责。

　　8、施工工期跨越国家规定法定假日(春节、五一、十一、元旦)应予扣除工期并注明

　　第七条违约责任

　　1、如甲方自购材料或指定材料商处购材料有质量问题，由甲方承担返工及误工费用，且合同工期顺延。

　　2、合同生效后，履行期届满前，擅自解除合同的一方，给对方赞成的损失超过违约金，还应进行赔偿，补偿违约金不足的部分。

　　3、由于一方要求解除合同，赞成对方经济损失的，按实际造成的损失赔偿。

　　第八条争议处理

　　合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决。如果协商不能解决时，按下列方式解决：

　　(1) 向武汉市装饰行业管理办公室申请调解解决

　　(2) 向公司所在地法院诉讼解决。

　　(3) 如一方不按约定申请解决，而跨越约定，则另一方可不予理睬，如一方不负责任，故

　　意损坏对方声誉，所引发的后果，另一方可保留追诉权力。

　　第九条合同修改

　　1、双方已达成协议，如有一方要求个性内容，需征得另一方同意并履行手续，签字后签订补充协议，补充协议同本合同具有同等力。

　　2、合同及补充协议自签订之日起生效。工程竣工验收后，甲方交清尾款，进入保修期，保修期内有关保修条款生效，其余条款终止。保修期满后全部条款终止。

　　第十条合同文本

　　本使同一式贰份，甲乙双方各执一份，影印件视需要送有关部门。使同及补充协议均需加盖双方印章，签字生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　签 章： 签 章：

　　签约日期： 签约日期：

家庭装修潢不包料合同 篇17

　　装修的效果好坏，又与装饰公司的优劣有密切关联。所以装修业主与装修公司洽谈时，要掌握一定的技巧，这对家居装修起到十分重要的作用。