家庭居室装饰施工合同（精选31篇）

　　7.3如果甲方未能按期支付工程款，合同期相应顺延。

　　7.4如因乙方未能按期开工或无故中途停工而影响工期，工期不予顺延；如因乙方原因造成工程质量出现问题，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　第八条项目资金支付方式

　　8.1本合同生效后，甲方应按下列规定直接向乙方支付工程款:

　　第一次:在签订本合同时，甲方应向乙方支付报价中确定的'总金额的%即人民币。

　　第二次:木工进场时，甲方支付给乙方报价中确定的总金额(包括工程总金额和增加的工程金额)的%即人民币。

　　第三次:当电风扇灰漆进场时，甲方支付给乙方报价中确定的总金额的%即人民币。

　　第四次:工程竣工验收，结算完成后，甲方支付给乙方报价中确定的总金额(包括工程总金额和增加的工程金额)的5%，即人民币。

　　8.2工程验收后，乙方应向甲方提出工程结算，并向甲方发送相关资料..甲方在收到信息后天内无异议的，视为同意。双方填写工程结算表并签字，甲方在签字时向乙方结算工程最终付款。

　　8.3项目资金全部结清后，乙方应向甲方出具正式统一的收据..甲方支付的工程款以乙方财务部门出具并盖章的收据为准

　　8.4工程验收合格后，保修期为双方签字之日起12月。

　　第九条双方的责任和工期延误的处理

　　9.1因甲方以下原因造成的延误和损失由甲方负责，工期顺延:

　　(1)无法提供水电；

　　(2)无法保证每天工作时间超过8小时(含加班)；

　　(3)未能按期提供自购材料和设备；

　　(4)未按期支付工程款，影响正常施工的；

　　(5)因甲方原因变更设计、增加建设项目；

　　(6)同意顺延工期的其他情况。

　　(7)无故迟收或懒收；

　　(8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

　　9.2因下列原因造成工期延误的，工期不予顺延:

　　(1)因乙方不能按期开工或无故停工而影响工期的，工期不予顺延；

　　(2)因乙方原因造成工程质量问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　(3)乙方在施工过程中违反安全操作规范，造成人身伤害的，由乙方负责；

　　(4)乙方施工造成甲方货物损坏的，乙方应予以修复或赔偿；

　　(5)乙方违反物业管理规定造成的损失由乙方承担..

　　(6)如因乙方原因导致工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责修复，工期不顺延。

　　9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同，责任方应承担责任，并赔偿对方造成的经济损失。

　　9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的损失，由甲方负责。

　　9.5如因一方原因导致合同无法继续履行，另一方应及时通知另一方，办理合同终止手续，责任方应赔偿另一方相应的经济损失。

　　9.6如甲方未能按期支付工程款，每延期一天，应向对方支付违约金人民币元。

　　9.5如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，应向对方支付人民币元的违约金。

　　第十条设计、施工和验收协议

　　10.1乙方设计人员完成的施工图必须在约定时间内与甲方共同审核，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工..

　　10.2乙方必须严格按照甲方批准的图纸进行施工(安装)..

　　10.3在施工过程中，甲方如提出变更图纸、停止施工或增加或减少项目，应以书面形式通知乙方，并列出停止施工或增加或减少项目的原因、项目地点、时间和材料等。根据变更要求，乙方应尽快向甲方提交因变更、增加或减少费用、工期延误、材料损失和停工等原因造成的费用损失而采取的措施清单，并向甲方报告..甲方应在收到报告后两天内做出签字回复或协商解决。

　　10.4隐蔽工程验收前，乙方应通知甲方到现场进行验收，验收期限为两天。如甲方未能按时验收货物，乙方可在自检后如实填写隐藏记录，甲方应认可乙方的自检结果..

　　10.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在收到通知后的日内接受货物，并办理验收交接手续。如甲方未能在上述规定的时间内接受检验，应及时书面通知乙方，并另行确定验收日期；否则，视为甲方通过检验。如另定验收日期，甲方应确认竣工日期，并承担乙方的保管费用及相关费用。

　　10.6如双方未办理验收手续，甲方不得入住。如甲方擅自入住，视为合格，由此造成的损失由甲方承担..

　　第十一条“工程预算报价表”、“施工图”等文件经双方同意并签字确认，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

　　第十二条合同争议的解决方式

　　因履行本合同发生的争议，由双方协商解决；也可以由东莞装饰协会调解；协商或者调解不成的，可以依法向人民法院提起诉讼。

　　第十三条补充规定

　　13.1本合同未尽事宜，双方应本着友好互利的原则协商解决。经协商签订补充协议的，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　13.2本合同签订后，本工程不得分包。

　　13.3本合同一式两份，双方各执一份。本合同经双方签字并加盖公章或合同专用章后生效，履行完毕后自动终止。

　　13.4本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　乙方:_____________(签字) 装饰工程有限公司(盖章)

　　法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _

　　授权代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _

　　地址: 地址:

　　电话: 电话:

家庭居室装饰施工合同 篇9

　　随着我国经济水平的不断提升和装饰工程项目整体水平的持续进步,在装饰工程项目中施工合同管理得到了越来越广泛的应用。你知道装饰施工合同是怎样的吗以下是小编为大家整理的装饰施工合同范文，欢迎参考阅读。

　　装饰施工合同范文1

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，招投标文件是本合同的有效文件。

　　第一条：工程项目

　　工程名称：

　　工程地点:

　　工程内容：

　　第二条：合同价款

　　合同总价为：金额(大写)： (人民币)

　　(小写)： (人民币)

　　第三条：合同工期

　　开工日期：________年____月____日 竣工日期：年____月____日

　　合同工期总日历天数： 天;

　　第四条:质量标准

　　一、单位工程质量必须达到____市优质装饰工程的标准 ，工程质量符合国家相关验收标准，工程质量必须通过政府管理部门的备案验收要求及装饰工程的验收，并取得竣工验收备案证明书。

　　二、乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和装饰工程施工规范进行施工并接受甲 方、业主、监理、总包单位的监督。

　　三、乙方提供设备材料必须符合产品质量标准要求，附有合格证、产品质量性能检测证 明，且应达到乙方投标文件及澄清说明中的技术标准。安装调试、培训和售后服务要求按招标文件及投标文件相应条款执行。

　　第五条：安全文明施工

　　1、市级安全文明工地。本工程项目作为____市重点工程项目，乙方在施工过程中应遵守____市关于重点工程管理的一切相关规定。如有违反，造成经济处罚、工期延误等一切损失均由乙方承担。甲方有权在工程结算中直接扣除。

　　2.依据《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，乙方负责对施工人员的安全教育，穿戴好劳保用品，按安全操作规程文明施工，施工中一切安全问题由乙方负责。

　　3.本合同签订后，乙方在开工前应携带合同书或安全生产管理协议、开工资质及安全资格证审核表、主要施工机具一览表、安全资格证等，到相关部门履行开工手续后方可施工。

　　4.为加强安全生产，杜绝不安全因素和违章违纪现象发生，双方约定将工程合同价的1%作为安全风险保证金，待工程完工后支付。甲方安全部门在施工过程中发现乙方有不安全因素和违章违纪行为，甲方将有权按安全生产管理协议中的有关经济处罚条款规定在工程款项中扣减其安全风险保证金;若整个施工过程中无不安全因素和违章违纪现象发生，工程竣工验收合格后，其款项正常支付。

　　第六条：材料供应

　　1、 材料除墙地砖、电线、开关、插座由甲方供货外，其它材料由乙方认质认价后自行采购，，所有采购的原材料必须是符合国家规定的合格产品，附有合格证及检验报告。乙方必须按规定进行复试、试验，合格后经甲方代表和监理工程师同意，方可用于本工程中。但甲方和监理的审查、认定并不免除乙方按本合同应负的任何义务。