家庭居室设计装饰装修协议（通用33篇）

　　第七条材料的提供

　　由发包人提供的材料，设备(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　由承包人提供的材料，设备(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第八条工期延误

　　对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　工程量变化和设计变更;

　　不可抗力;

　　发包人同意工期顺延的其他情况。

　　因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不

　　顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第九条质量标准

　　双方约定本工程施工质量标准：___________________________________________。

　　施工过程中双方对工程质量发生争议，由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

　　第十条工程验收和保修

　　双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　___________________________________________________________________________。

　　承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)。

　　工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)。

　　在工程款结清后，办理移交手续(详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)。

　　本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。

　　验收合格签字后，填写工程保修单(见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单)。

　　第十一条工程款支付方式

　　双方约定按以下第____种方式支付工程款：

　　合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

　　工程进度过半指：________________________________________。

　　其他支付方式：_______________________________________。

　　工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。

　　发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

　　工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　第十二条违约责任

　　合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金____元。

　　由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金____元。

　　第十三条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　(一)提交________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条几项具体规定

　　因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。

　　施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。

　　工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。

　　施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。

　　第十五条其他约定事项：_______________________。

　　第十六条附则

　　本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　本合同签订后工程不得转包。

　　本合同一式____份，双方各执____份，____________部门____份。

　　合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包人(签字)：______承包人(盖章)：______

　　法定代表人：______委托代理人：______

　　______年______月______日______年______月______日

家庭居室设计装饰装修协议 篇3

　　你好，你咨询的装饰装修合同的反诉状是怎么样的，

　　反诉人;李，，，男，年月日生，汉族，住南京市区

　　被反诉人：_________________南京装饰工程有限公司

　　地址：_________________南京市珠江路39号

　　反诉请求：

　　1、依法判决被反诉人支付反诉人整改费用_______元;

　　2、因工程延误工期，请求依法判决被反诉人支付反诉人违约金元_______元(80元/天_____145天);

　　3、反诉费用由被反诉人承担。

　　事实与理由：

　　20__年12月，反诉人与被反诉人签订了家庭装修施工合同。工程施工地点位于江宁区宏运国际村B16。合同约定工程期限66天，竣工日期20__年2月5日;工程实行工程监理;工程竣工后，被反诉人应通知反诉人验收，经验收合格后，双方进行工程结算;由于被反诉人延误工期的，每延误一天应支付违约金80元。20__年4月经监理方阶段验收并提出多处整改意见。但被反诉人未依该意见进行整改。无奈，后反诉人另找他人部分整改，并支付费用2497元。

　　另，被反诉人直至20__年6月30日木工工程部分才全部结束，已延误工期145天。

　　综上所述，为了依法维护反诉人的合法权益，今特向贵院提起反诉，请求依法判决。

　　此致

　　南京市江宁区人民法院

　　反诉人：_________________

　　_____年_____月_____日

家庭居室设计装饰装修协议 篇4

　　房屋装饰装修合同范本　　房屋装修合同怎么写，对于专业的人来说也会有一些细节会忽略的，装修后应该按合同规定及时维修，但有些公司却左右推托。保修期内不保修。小编整理了几篇范本，供您参考。下面是由应届毕业生网整理的房屋装饰装修合同范本，欢迎阅读。　　【房屋装饰装修合同范本

　　(一)】　　发包人(全称)：杨　　承包人(全称)黔南州

　　第二建筑安装工程有限责任公司 按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资双方共同信守。　　

　　第一条 工程概况　　

　　1.1 工程名称：____市财政局职工福利房。　　

　　1.2 工程地点：原沙包堡财政所。　　

　　1.3 工程项目及承包范围：具体说见《工程预算书》。　　

　　1.4 施工日期：自________年月____日始，至________年月____日止，工期共5个月。　　

　　1.5 工程总额：包工包料合同总造价人民币肆拾伍万元整(450000.00元)。　　

　　第二条 工程款付款方式的约定装修房屋合同

　　2.1于签署本合同____日内，甲方向乙方一次性支付工程总造价的35%支付备料款，装修工程余款，自双方验收合格之日起7个自然日内由甲方扣除工程质量保修金计14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完毕。　　

　　2.2因工程项目(内容)变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定《项目变更单》，因此而增加的费用应在签定之后作为决算附件。　　

　　2.3工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程未支付尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。　　

　　2.4甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人。否则，由此产生的一切后果由甲方自行承担。　　

　　第三条 工期约定　　

　　3.1施工过程中，甲方要求修改较大设计方案工期顺延;　　

　　3.2施工过程中，隐蔽工程施工完毕，甲方在接到《工程验收通知单》后，因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。应届毕业生网