建设施工合同范本(精选35篇)
住所:________________
电话:______________
法定代表人:_________________名称:________________
职务:______________
委托代理人:_________________姓名:_____________
性别:_____________
年龄:______________
民族:_________________
职务:_________________
工作单位:______________
住所:________________
电话:______________
上诉人因_________________一案,不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决,现提出上诉。
上诉理由及请求:________________
(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误,提出所根据的事实和理由,包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据。上诉的请求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。)
此致
___________人民法院
上诉人:______________(盖章)
法定代表人:______________(签章)
__________年_____月_____日
建设施工合同范本 篇8
甲方:
乙方:
甲方为改善居住条件,在自家院内新建一栋两层住房,经双方协商,承包给乙方施工建设。依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合房屋具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条:承建项目
1. 工程名称:东华镇东华村委会夸苴八队王同锋家住房工程。
2. 工程结构:底框砖混结构房屋一栋,一楼一底共两层。
3. 建筑面积:约310㎡(最后以实际建筑面积为准)。
4. 工程内容:乙方按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求承建房屋主体工程,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面施工、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及一楼地面、门前台阶施工。
第二条:承包方式及费用
1. 工程包工不包料。甲方负责采购施工所需的建筑材料,乙方负责施工,并负责所有施工用具设备。
2. 施工费用:按建筑面积甲方付给乙方每平方米138元(大写壹佰叁拾捌元整),浇灌好一层合格后预付贰万元,工程结束验收合格后全部结算付清。
第三条:工程质量要求
1. 整个工程应按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求施工,达到国家建筑施工规范要求。墙体、梁、柱水平度、垂度相差不超过1.5cm。
2. 房屋内部按甲方草图布局,工程施工中科学合理放线,具体尺寸需要变更时,甲乙双方共同协商处理,每一道施工环节需经甲方验收合格后方能进行下一施工环节。
3. 若乙方施工中质量不合格,一律拆除重新施工,所造成的施工费及材料费损失由乙方负责。
第四条:工程工期
1. 经双方协商,工程从浇灌钢混柱之日起,两个月完工(日期为20xx年6月20日-20xx年8月20日)
2. 在保证工程质量的前提下,因为下雨和建筑材料拖延,交房日期可顺延;若由于乙方人为原因工程延时或故意拖延工期,甲方扣除乙方施工费,延时一天扣除施工费300元(大写叁佰元整)。
第五条:安全责任
甲、乙方共同提高安全意识,乙方必须严格按照《安全生法》,劳保措施,施工防护措施到位,安全规范施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现病、伤、亡,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不承担任何责任和费用。
第六条:双方责任
1.甲方负责在6月20日前完成地基开挖,石脚支砌,地基回填,准备好水路电路,确保乙方按时施工。
2.乙方在施工工程中,必须听从甲方提出的意见和建议,在保证工程质量的前提下,坚持节省、不浪费的原则,不能随意带走甲方的任何建材。
3.施工前,乙方应将工程材料预算(水泥、砖、钢筋、沙石等数量、门窗尺寸尺寸等)告知甲方,以便甲方及时采购;施工中,工程需增减用料时,甲乙双方共同协商。
4.甲方应按照约定时间支付乙方施工费用,乙方不得长期停工或提出多加工钱等无理要求,否则本合同终止。
5.施工中本合同未尽事宜,双方共同协商处理。
6.本合同自签订之日起生效。本合同共二页,一式两份,甲乙双方各保存一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设施工合同范本 篇9
甲方:_____网吧(以下简称甲方)
负责人:
乙方:建筑装饰工程有限公司(以下简称乙方)
负责人:
依照《中华人民共和国民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:
一、工程概况及承包方式
1、工程名称:网吧室内装修工程。
2、工程地点:中心小学附近
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概况:建筑面积1700.00平方米。
二、工程装修内容
室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。
三、工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;
工程造价为:_________元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)
四、工程期限
工程开工日期:________年____月____日
工程竣工日期:________年____月____日
五、质量要求
按国家建设部行业标准G73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为________年,终身维修。
六、付款方式
1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的`30%金额。
2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。
3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的40%。
七、双方责任
1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)
3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。
甲方:____乙方:
日期:____日期:____
建设施工合同范本 篇10
甲方:
乙方:
经学校会议协商,甲方将校园文化建设墙体清水墙、粉刷教室6个、灶房门前污水沉淀池工程施工承包给乙方(韦性智)。施工期限20xx年8月1日——20xx年8月20日,必须按时保质保量完工。乙方负责施工,甲方提供材料,为保证工程计划顺利完成,特制定本合同,以资信守。
一、工程概况及造价
1、部分墙体清水墙
清水墙面积(每平方米10元)
六年级教室左前方 18.52.0=37.0㎡
教师东后墙 28.331.72=49.3㎡
教室西后墙 28.231.72=48.6㎡
合计37.0+49.3+48.6=134.9㎡
总价格: 134.9㎡10.00元/㎡=1349.00元
2、粉刷1—6年级教室(每间教室500元)
教室数:6间
总计:6间500.00元/间=3000.00元
3、灶房门前污水沉定池
人工工资 120.00元/天4天=480.00元
二、工程所用材料
1、文化墙体清水墙
水泥 1吨260元/吨=260.00元
砂子 10方55元/方=550.00元
合计:810.00元