建设工程施工劳务分包合同（精选25篇）

　　（4）法院要求停止合同工作。2

　　8.禁止转包或再分包　　2

　　8.1　劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。2

　　9.不可抗力　　2

　　9.1　本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。　　2

　　9.2　不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。　　2

　　9.3　因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：　

　　（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；　

　　（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；　

　　（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；　

　　（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；　

　　（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；　

　　（6）工程所需清理、修理费用，由工程承包人承担；　

　　（7）延误的工作时间相应顺延。　　2

　　9.4　因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。30.文物和地下障碍物　　30.1　在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。　　30.2　劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修改方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。3

　　1.合同解除　　3

　　1.1　如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。　　3

　　1.2　如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。　　3

　　1.3　如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或应发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。　　3

　　1.4　合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。3

　　2.合同终止　　3

　　2.1　双方履行完合同义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。3

　　3.合同份数　　3

　　3.1　本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各一份；本合同副本_________份，工程承包人执_________份，劳务分包人执_________份。3

　　4.合同生效　　本合同双方约定签字盖章并送备案后生效。3

　　5.补充条款　　附件

　　一：工程承包人供应材料、设备、构配件计划　　附件

　　二：工程承包人提供施工机具、设备一览表　　附件

　　三：工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表工程承包人（公章）：_________　　　　　工程劳务分包人（公章）：_________法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________委托代表人（签字）：_________　　　　　委托代表人（签字）：________年____月____日　　　　　　　　________年____月____日

　　返

建设工程施工劳务分包合同 篇6

　　合同编号：             

　　甲方(承包人)：            

　　乙方(劳务分包人)：            

　　签订日期：            

　　中华人民共和国建设部监制

　　国家工商行政管理总局依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、 劳务分包人资质情况

　　资质证书号码：            

　　发证机关：            

　　资质专业及等级：            

　　复审时间及有效期：            

　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：            

　　工程地点：            

　　分包范围：            

　　提供分包劳务内容：            

　　3、分包工作期限

　　开始工作日期：     年    月     日结束工作日期：     年    月     日总日历工作天数为：       天

　　4、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 等级。

　　5、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同;

　　(2)本合同附件;

　　(3)本工程施工总承包合同;

　　(4)本工程施工专业承(分)包合同。

　　6、标准规范

　　除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

　　(1) 承包人企业标准

　　(2)           

　　7、总(分)包合同

　　7.1劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

　　8、图纸

　　8.1工程承包人应在劳务分包工作开工           天前，向劳务分包人提供图纸 套，以及与本合同工作有关的标准图           套。

　　9、项目经理

　　9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务：           ， 职称：           。

　　9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务：           ，职称：           。

　　10、工程承包人义务

　　10.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;