建设工程施工合同书（电力）（精选31篇）
├──┼────────┼──┼───────────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼──┼───────────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
└──┴────────┴──┴───────────┴─────┴───┘
(2)其他：_________。
采用固定总价合同时，发包人承包人约定的包干范围：_________
合同价款调整因素及调整方法：
(1)双方约定由于各种原因引起下列材料价格变化幅度超出约定幅度时(以当地造价部门同期发布的材料价格信息为准)，综合单价可作相应调整。
┌──┬────────┬──┬───────────┬─────┬───┐
│序号│ 材料名称和规格 │单位│ 约定的价格变化幅度% │ 调整方法 │ 备注 │
├──┼────────┼──┼───────────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼──┼───────────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼──┼───────────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼──┼───────────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼──┼───────────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼──┼───────────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
└──┴────────┴──┴───────────┴─────┴───┘
(2)因材料、设备价格异常变动导致合同总价变化幅度超出%以上时，超出部分应予以调整。具体调整方法：_________
(3)其他：_________。
采用可调价格合同时，发包人承包人约定的合同价款调整因素及调整方法：_________
25.7 暂定价材料、设备名称及暂定价：_________
25.8 暂定价的最后确定方法：_________
25.9 暂定金额工程名称及暂定金额：_________
26、工程量确认
本工程采用的工程量计算规则：
《建设工程工程量清单计价规范》及《山东省建设工程工程量清单计价办法》;
《山东省建设工程消耗量定额》及工程量计算规则;
其他_________
27、工程款支付
27.1 发包人向承包人支付工程预付款的时间：_________年_________月_________日;发包人向承包人支付工程预付款的比例及数额：_________;安全文明施工费的比例及数额：_________
27.2 工程预付款扣回的起扣点：_________;工程预付款扣回比例：_________
27.3 安全施工费数额：_________;拨付时间及拨付数额：_________
27.4 办理期中结算与支付的时间间隔和要求：_________
27.6 期中支付的最低金额：_________
十一、工程变更
29、变更价款的确定
工程量变更幅度：_________;或引起合同总价变化幅度：_________
增加超过约定幅度以上部分工程量的综合单价确定方法：_________
工程量减少剩余部分工程量的综合单价确定方法：_________
合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价，变更价款确定方法：_________
十二、竣工验收和结算
30、竣工验收
30.1 承包人提供竣工资料的约定：_________
30.6 单项工程竣工验收的约定：_________
31、竣工结算
31.7 本工程如发生发包人在收到催告后14天内仍不支付结算价款情况，则发包人承包人同意选择方式进行处理：
(1)承包人按照双方另外签订合同对留置的标的物进行处理
(2)向保证人提出支付担保索赔
(3)与发包人协议将该工程折价或拍卖
(4)其他：_________
十三、违约、索赔和争议
32、违约
32.1 通用条款17.4款所指发包人暂停工程施工持续63天以上发包人违约责任约定：_________
通用条款27.1款所指发包人不按时支付工程预付款发包人违约责任约定：_________
通用条款27.7款所指发包人不按时支付工程进度款发包人违约责任约定：_________
通用条款31.7款所指发包人不按时支付工程竣工结算款发包人违约责任约定：_________
发包人违约的其他约定：_________
32.2 通用条款18.5款所指承包人未按时竣工承包人违约责任约定：_________
通用条款22.1款所指工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定：_________
承包人违约的其他约定：_________
34、争议
34.1 解决争议的约定：
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由调解，调解不成时，采用下列第种方式解决(在选中的项目前里面打，并书写仲裁委员会或者人民法院的具体名称，两项同时选择无效)：
(1)向仲裁委员会提请仲裁，仲裁委员会名称是：青岛仲裁委员会;其他仲裁委员会。
(2)向人民法院提起诉讼。
十五、不可抗力
36、不可抗力
36.1 发包人承包人约定的其他不可抗力：
(1)_________级以上的地震;
(2)_________级以上的大风;
(3)持续降水24小时且降雨量为_________mm以上;
(4)_________摄氏度以上并持续2天的高温天气;
(5)其它：_________
十六、保险和担保
37、工程保险
37.3 发包人承包人约定工程保险事项：
(1)发包人投保内容：_________
(2)发包人委托承包人办理的保险事项：_________
(3)承包人投保内容：_________
38、工程担保
38.3 履约担保金额为：_________支付担保金额为：_________
38.8 担保方式和其他担保事项约定：_________
十八、合同的生效、终止和解除
42、合同份数
42.2 合同副本份数：_________合同副本保存单位：_________
十九、补充条款(篇幅不够可加附页)_________
建设工程施工合同书（电力） 篇23
北京市建设工程施工合同协议条款
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
第1条 工期
11 本合同工程定于____年____月____日开工;于____年____月____日竣工。合同工期日历天数为____天 。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_____天。
12 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：______________________________________________________________________________________________________
13 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：________________________________________________
______________________________________________________________________________________
第2条 图纸
发包方于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套图纸。
第3条 发包方、承包方驻工地代表。
发包方工程师姓名：___________ ;
项日经理姓名：_______________ 。
第4条 发包人工作
开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后______天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后_______天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。
