建设工程可行性研究合同书（精选32篇）

　　勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为_________元，估算设计费为_________元。

　　委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。

　　第四条委托方的义务

　　1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。

　　2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：_________。

　　3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

　　4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

　　5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

　　第五条承包方的义务

　　1.承包方应在_________年_________月_________日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

　　2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

　　3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

　　第六条违约责任

　　1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：_________。

　　2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

　　3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

　　4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：_________。

　　5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。

　　6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。

　　第七条争议的解决方式

　　合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向_________仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

　　第八条附则

　　本合同未言明事项，一律按《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

　　本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，正本_________份，委托方、承包方各执1份;副本_________份，分别报送_________备案。

　　委托方(盖章)：_________承包方(盖章)：_________

　　法定代表人(签名)：_________法定代表人(签名)：_________

　　委托代理人(签名)：_________委托代理人(签名)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　电话：_________电话：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

建设工程可行性研究合同书 篇9

　　甲方：(发包人)：

　　乙方：(发包人)：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同：

　　一、工程名称：厂房;

　　二、工程地点：____县官墩乡;

　　三、清包工;

　　四、承包范围：本工程设计图纸中的所有钢筋工，甲方提供钢筋，塔吊，其余都由乙方自己负责;

　　五、开工日期：________年____月____日(具体时以发包人通知单为准);

　　六、工程单价：按每平方米43元计算;

　　七、付款方式：工程开始到一层现浇面结束，____日内付工程款量的20%，二层现浇面结束后____日内付工程量的20%;三层现浇面结束后____日内付工程款量的20%;四层现浇面结束后____日内付工程量的20%;粉刷结束后付总价的95%;余款验收一次性付清;

　　八、双方责任：

　　1、甲方向乙方提供一套完整的图纸，相互交流，如有不符要求应及时向甲方提出，否则后果自负;

　　2、乙方配备现场施工用电至电箱;

　　3、乙方配合甲方专职人员，负责现场协调，安全文明施工;

　　4、上报施工队人名单，保证农忙不停工，所有参加施工人员均为合法公民，所有个人必须自行买保险;

　　5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;

　　6、对甲方材料做到按需使用，不得浪费，如有合理，可以节约，要向甲方提出，如让甲方查出浪费材料，予以重罚;

　　九、工期延误如重大设计变更，因气候影像较大，停电，时间则相应顺延;

　　十、违约责任乙方施工人员必须戴好安全帽，上班时不得喝酒、打架、聚会闹事，发现一次相关事件由相关人员负责，并且甲方对乙方进行经济处罚500次;

　　十一、质量管理质量等级，合格，乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工;

　　十二、施工安全、施工生产目标承诺

　　1、杜绝重大安全事故，事故后果由乙方承担;

　　2、杜绝设备、火灾事故;

　　3、安全生产、文明施工;

　　十三、合同有效期限自________年____月____日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失;

　　十四、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁;

　　十五、本合同一式两份，由甲方双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效!

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

建设工程可行性研究合同书 篇10

　　________（以下简称委托人）与_________（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

　　第一条　委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1.项目名称：_________

　　2.服务类别：_________

　　第二条　本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　第三条　下列文件均为本合同的组成部分：

　　1.建设工程造价咨询合同标准条件；

　　2.建设工程造价咨询合同专用条件；

　　3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　第四条　咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　第五条　委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　第六条　本合同的建设工程造价咨询业务自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日终结。

　　第七条　本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委托人（盖章）：_________　　　　　　　咨询人（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________

　　委托代理人（签字）：_________　　　　　委托代理人（签字）：_________

　　住所：_________　　　　　　　　　　　　住所：_________

　　开户银行：_________　　　　　　　　　　开户银行：_________

　　帐号：_________　　　　　　　　　　　　帐号：_________

　　邮政编码：_________　　　　　　　　　　邮政编码：_________