建设工程勘察合同(GF--2000--0203)（通用30篇）
7.4合同价款结算
最终合同价款支付的约定：____________________________
第8条 变更与调整
8.1变更范围与确认
8.1.1变更范围
变更范围的其他约定：________________________________
8.1.2变更确认
变更提出和确认期限的约定：__________________________
8.2变更合同价款确定
8.2.2提出变更合同价款报告期限的约定：_____________
8.2.3确认变更合同价款报告时限的约定：_____________
第9条 知识产权
9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：________
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：______________
9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：______
关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：______________
9.5勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：____。
第10条 不可抗力
10.1不可抗力的确认
10.1.1双方关于不可抗力的其他约定(如政府临时禁令)：_______
10.2不可抗力的通知
10.2.1不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：_____
10.2.2勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：_____
第13条 责任与保险
13.2工程勘察责任保险的约定：___________________
第14条 违约
14.1发包人违约
14.1.2发包人违约责任
(1)发包人支付勘察人的违约金：_____________________
(2)发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：_______
14.2勘察人违约
14.2.2勘察人违约责任
(1)勘察人支付发包人的违约金：____________________
(2)勘察人造成工期延误应承担的违约责任：__________
(3)因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：___
(4)勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：______________
第15条 索赔
15.1发包人索赔
索赔程序和期限的约定：______________________________
15.2勘察人索赔
索赔程序和期限的约定：______________________________
第16条 争议解决
16.3仲裁或诉讼
双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第____种方式解决：
(1)向________仲裁委员会提请仲裁;
(2)向________人民法院提起诉讼。
第17条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：___。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203) 篇4
工程名称:
合同编号：
勘察证书等级：
发包人：
勘察人：
签订日期： 年 月 日
发包人：
勘察人 ：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程勘察及有关事项协商一致，共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程规模、特征：
二、勘察范围、阶段技术要求及工作量
1.勘察范围和阶段： 。
2.技术要求：满足施工设计图纸技术要求，真实反映地质情况，达到国家有关标准及规定并满足设计、施工要求。
3.工作量：
三、合同工期
1.计划开工日期：20__年 月 日。(具体以发包人下发的开工/进场通知为准)
2.计划成果提交日期：20__年 月 日。
3.合同工期(总日历天数) 天
四、质量标准
满足相关规范设计要求，质量合格。
五、合同价款
1. 签约合同价为： 。
2. 合同价格形式： 。
3. 含土层固定单价 元/米，基岩固定单价 元/米。
六、合同文件构成
组成本合同的文件包括：
(1)合同协议书;
(2)专用合同条款及其附件;
(3)通用合同条款;
(4)中标通知书(如果有);
(5)投标文件及其附件(如果有);
(6)技术标准和要求;
(7)图纸;
(8)其他合同文件;
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。
八、词语定义
本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。
九、签订时间
本合同于年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、合同生效
本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。
十二、合同份数
本合同一式 份，具有同等法律效力，发包人执 份，勘察人执 份。
发包人(盖章)： 勘察人(盖章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
(签章) (签章)
社会信用代码： 社会信用代码：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：
电话： 电话：
传真： 传真：
电子邮箱： 电子邮箱：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
签订时间： 签订时间：
建设工程勘察合同(GF--2000--0203) 篇5
建设工程勘察合同（四）
[岩土工程设计、治理、监测]
工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________承包人：________________________________签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人：____________________________________________________________________________________
承包人：____________________________________________________________________________________
发包人委托承包人承担_______________________________________________________________________
工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：___________________________________________________________________________
1.2工程地点：___________________________________________________________________________
1.3工程立项批准文件号、日期：____________________________________________________________
1.4岩土工程任务委托文号、日期：__________________________________________________________
1.5工程规模、特征：______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.7承接方式：___________________________________________________________________________
1.8预订的岩土工程工作量：_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件
序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间
第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间
第四条：工期
本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为__________元（大写________________________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
