建设工程勘察合同(GF--2000--0203)（通用30篇）
5.1.3 派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。
5.1.4 勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。
5.1.5 按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。
5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7 工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。
5.1.8 维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。
5.1.9 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。
5.1.10 补充协议中甲方应负的其他责任。
5.2 乙方
5.2.1 派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。
5.2.2 在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。
5.2.3 勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。
5.2.4 按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。
5.2.5 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。
5.2.6 补充协议中乙方应负的其他责任。
第六条 违约责任
6.1 甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。
6.2 甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过1日，应偿付未支付勘察费的1‰逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过1日，应减收勘察费1‰。
6.3 由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。
第七条 本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解；调解不成时，双方同意由____________仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
第八条 其他事宜________________________________________________。
第九条 本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第十条 本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。
本合同正本1式8份，双方各执4份。
委托方单位名称：______________ 承接方单位名称：___________
（盖章） （盖章）
法定代表人：__________________ 法定代表人：_______________
单位地址：____________________ 单位地址：_________________
邮政编码：____________________ 邮政编码：_________________
电话：________________________ 电话：_____________________
电传：________________________ 电传：_____________________
传真：________________________ 传真：_____________________
开户银行：____________________ 开户银行：_________________
银行帐号：____________________ 银行帐号：_________________
签订合同代表（签字）：________ 签订合同代表（签字）：_____
日期：______年______月______日 日期：_____年_____月_____日
建设行政主管部门 工商行政管理部门
审查意见______________________ 鉴证意见___________________
（盖章） （盖章）
审查号：______________________ 鉴证号：___________________
审查日期：____________________ 鉴证日期：_________________
____________年______月______日 _________年______月______日
建设工程勘察合同(GF--2000--0203) 篇3
第1条 一般约定
1.1词语定义
1.2合同文件及优先解释顺序
1.3适用法律法规、技术标准
1.4语言文字
1.5联络
1.6严禁贿赂
1.7保密
第2条 发包人
2.1发包人权利
2.2发包人义务
2.3发包人代表
第3条 勘察人
3.1勘察人权利
3.2勘察人义务
3.3勘察人代表
第4条 工期
4.1开工及延期开工
4.2成果提交日期
4.3发包人造成的工期延误
4.4勘察人造成的工期延误
4.5恶劣气候条件
第5条 成果资料
5.1成果质量
5.2成果份数
5.3成果交付
5.4成果验收
第6条 后期服务
6.1后续技术服务
6.2竣工验收
第7条 合同价款与支付
7.1合同价款与调整
7.2定金或预付款
7.3进度款支付
7.4合同价款结算
第8条 变更与调整
8.1变更范围与确认
8.2变更合同价款确定
第9条 知识产权
第10条 不可抗力
10.1不可抗力的确认
10.2不可抗力的通知
10.3不可抗力后果的承担
第11条 合同生效与终止
第12条 合同解除
第13条 责任与保险
第14条 违约
14.1发包人违约
14.2勘察人违约
第15条 索赔
15.1发包人索赔
15.2勘察人索赔
第16条 争议解决
16.1和解
16.2调解
16.3仲裁或诉讼
第17条 补充条款
第三部分 专用合同条款
第1条 一般约定
1.1词语定义
1.2合同文件及优先解释顺序
1.3适用法律法规、技术标准
1.4语言文字
1.5联络
1.7保密
第2条 发包人
2.2发包人义务
2.3发包人代表
第3条 勘察人
3.1勘察人权利
3.3勘察人代表
第4条 工期
4.2成果提交日期
4.3发包人造成的工期延误
第5条 成果资料
5.2成果份数
5.4成果验收
第6条 后期服务
6.1后续技术服务
第7条 合同价款与支付
7.1合同价款与调整
7.2定金或预付款
7.3进度款支付
7.4合同价款结算
第8条 变更与调整
8.1变更范围与确认
8.2变更合同价款确定
第9条 知识产权
第10条 不可抗力
10.1不可抗力的确认
10.2不可抗力的通知
第13条 责任与保险
第14条 违约
14.1发包人违约
14.2勘察人违约
第15条 索赔
15.1发包人索赔
15.2勘察人索赔
第16条 争议解决
16.3仲裁或诉讼
第17条 补充条款
附件A 勘察任务书及技术要求
附件B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表
附件C 进度计划
附件D 工作量和费用明细表
第一部分 合同协议书
发包人(全称)：_____________________________
勘察人(全称)：_____________________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____________项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。
一、工程概况
1.工程名称：_________________________________________
2.工程地点：_________________________________________
3.工程规模、特征：___________________________________
二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量
1.勘察范围和阶段：___________________________________
2.技术要求：_________________________________________
3.工作量：___________________________________________
三、合同工期
1.开工日期：_________________________________________
