郊区建筑工程施工合同书（精选30篇）

　　23.2.7　如乙方煽动所使用的农民工闹事或因乙方拖欠农民工工资导致聚众闹事时，均属乙方违约，甲方有权书面通知乙方解除合同，乙方承担由此增加费用和工期延误责任，乙方履约保证金和工资保证金不予退还。

　　23.2.8　双方约定的乙方的其他违约责任： 。

　　23.3违约金总额限制

　　本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额(完工结算总额)的 %。

　　24、不可抗力及免责条款

　　24.1不可抗力

　　不可抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的外部力量。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力结束后天内，乙方应向甲方提交损失情况和费用的正式报告和有关资料。

　　24.2免责条款

　　若业主未能按时支付甲方工程款，乙方应充分理解，不能因业主原因造成甲方未能按期支付而视甲方违约。

　　25、争议与仲裁

　　25.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决;协商不果时：□提请北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。□向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。

　　25.2合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应承担因此造成甲方的损失。

　　26、合同解除与终止

　　26.1合同解除

　　26.1.1按照本合同的约定或法律规定解除本合同时，应提前 日通知违约方。

　　26.1.2乙方在履行本合同期间，甲方与业主的合同终止，则甲方与乙方合同自然终止。乙方接到甲方通知后 天内办理退场，甲方根据业主赔付情况支付乙方已完工程未支付的工程款。

　　26.1.3因不可抗力或因业主原因造成工程停建、缓建，致使本合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。

　　26.1.4发生本合同其他条款约定解除合同的情况时，可以解除合同。

　　26.1.5合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

　　26.2 合同终止

　　自合同双方当事人履行完毕合同全部义务，包括乙方向甲方交付符合约定的竣工工程，甲方支付完毕竣工结算价款后，本合同即告终止。

　　27、特别约定

　　27.1甲乙双方的本工程项目负责人必须是各自单位的法定代表人或委托代理人，负责履行本合同的权利和义务，其他人员未经书面授权签字无效。

　　27.2乙方进入施工现场后应负责缴纳地方政府规定征收的税费(如地方税、暂住费等)。

　　27.3因甲方企业文化建设需要，乙方人员、设备使用甲方标志时，不代表设备为甲方所有，也不代表乙方人员与甲方有任何劳动关系。

　　27.4乙方应按甲方的质量、环境、健康要求和认证体系运行，执行甲方相关的体系文件和管理办法，并签订《职业健康安全责任书》。

　　27.5甲乙双方签订的《安全生产责任书》，系本合同的组成部分，双方须按其规定执行。

　　27.6甲乙双方应签订《保廉合同》，双方应共同遵守其规定。

　　27.7本合同履约中甲乙双方往来的通知、指示、要求、确认、决定等均应以书面函件为准;紧急情况下可以先口头通知，后补充书面材料;并应送达约定地点和办理签收手续。

　　27.8本合同中的：

　　主合同为： ;

　　业主指： ;

　　监理指： ;

　　设计指： 。

　　28、其他

　　本合同一式 份，其中正本2份、副本 份，正本甲乙双方各1份，副本甲方 份、乙方 份。

　　本合同签订地为甲方法人住所地：省 市 区(县)

　　合同附件

　　A法人授权书

　　B工程量计价清单

　　C技术条款

　　D安全生产责任书

　　E职业健康安全责任书

　　F保廉合同

　　G双方认为应该补充的其他材料

　　甲方：( 项目部全称) 乙方：(营业执照标注的单位名称)

　　(公章) (公章)

　　法人代表(委托代理人)： 法人代表(委托代理人)：

　　开户银行： 开户银行：

郊区建筑工程施工合同书 篇15

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法 》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条 工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：

　　1.4承包方式：

　　1.5工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日

　　1.5工程质量：

　　1.6合同价款(人民币大写)：

　　第2条 甲方工作

　　2.1 开工前 天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。

　　2.2向乙方提供施工所需 的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。

　　第3条 乙方工程

　　3.1开工前 天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。

　　第4条 关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　第5条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　第6条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1双方商定本合同价款采用第 种。

　　A、固定价格 B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)

　　第7条 关于材料供应的约定

　　7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第8条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1 方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　第9条 工程停建或缓建

　　9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。

　　第10条 奖励和违约责任

　　10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。

　　第11条 保修

　　11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。

　　第12条 争议或纠纷处理

　　12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。

　　第13条 其他约定

　　第13条 附则

　　13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。

　　13.3本合同履行完成后自动终止。

　　13.4附件资料

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授权代表(签字)： 授权代表(签字)：

　　单位地址： 单位地址：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　户名： 户名：

　　帐号： 帐号：

　　年 月 日 年 月 日

郊区建筑工程施工合同书 篇16

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲方在建房屋___栋，建筑层数___层，___层约_____平方米，___层约_____平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：