精品建筑工地工程合同（精选34篇）

　　根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：　　

　　一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。　　

　　二、该土地位于 ，四至为：东至 ，南至 ，西至 ，北至 ，使用年限为________年。甲方对该土地享有所有权和使用权。　　

　　三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。　　

　　四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。　　

　　五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。　　

　　六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。　　

　　七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。　　

　　八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工，180天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。　　

　　九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：　　

　　（一）、该建筑工程竣工验收合格后____日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。　　

　　（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的____月____日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的____月____日前一次性全额支付，所有款项在________年____月____日前付清。　　

　　十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。　　十

　　一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。　　十

　　二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。　　十

　　三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。　　十

　　四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的 20%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。　　十

　　五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后____日内进行，审计费用由乙方承担。　　十

　　六、本合同的签订地在____________区，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《____省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由________区人民法院或____市中级人民法院管辖。　　该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。　　甲方：某市____区管委会（盖章，法人签字）　　乙方：某公司（盖章，法人签字

精品建筑工地工程合同 篇5

　　民房建筑承包协议发包方： ， 以下简称甲方。 承包方： ， 以下简称乙方。　　

　　一、甲方位于石埠村桃园队二间二层楼房承包给乙方。　　

　　二、乙方负责新建房的墙光地平，不包括刮白，前后外墙贴瓷砖。　　

　　三、房屋结构为。　　

　　四、开工时间：________年____月____日，竣工时间：________年____月____日。

　　五、乙方在施工中出现的一切工伤事故由乙方承担，甲方概不负责。

　　六、该工程采取包工不包料的形式，承包价格按屋面建筑面积计算， 170元

　　㎡。 二层起脊 1000 元

　　间，二层站柱 40 元

　　米。　　

　　七、付款方式： 二层主体起来后付总工程款的50%，工程竣工验收合格后付总工程款的30%，余下20%于________年底付清。　　

　　八、工程竣　　工交付使用后，在________年之内房屋有裂缝、漏水等质量问题，一切维修费用由乙方承担。　　

　　九、以上协议甲乙双方共同遵守。　　

　　十、以上协议一式两份，甲乙双方各持一份，经甲乙双方签字后生效。

精品建筑工地工程合同 篇6

　　建设工程施工清包合同　　合同双方：

　　{总包人名称}（以下简称甲方）　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、　　行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已经与建设工程施工合同（以下称总包合同），双方就本建设工程施工清包事项协商一致，订立本合同。　　

　　一、工程概况　　

　　1.工程名称：　　

　　2.工程地点：　　

　　3.工程内容：　　

　　4.承包范围：　　

　　5.清包方式：　　

　　6.合同工期：开工日期：月日；竣工日期：________年____月____日；总____日历天数

　　天。　　

　　7.质量标准：100％。　　

　　8.合同价款：（大写人民币）元整 元　　

　　二、合同价款的组成　　

　　1.本工程按建筑面积平方米单价〔含税（需明确税种、税率）、社会保障费　　及培训费〕一次包死，包干单价为

　　元2建筑面积。本工程建筑面积为

　　2（结算时按实调整或不予调整）。包干单价（主要或全部）组成：工程施工

　　元222、工程进度

　　元、工程质量

　　元、安全生产

　　元2、文　　明施工

　　元2。（也可根据具体情况另行约定单价组成）　　

　　2.本工程所有从施工准备至工程竣工（完工）保修期满的全部用工均包含在　　包干单价内（包括甲供材料的卸车用工）。　　

　　3.本工程所需材料除甲方提供的购，费用已包含在包干单价内。　　

　　4.本工程所需机械设备除甲方提供的外，其余的全部机械设备由乙方　　自行提供，费用已包含在包干单价内。甲方提供机械设备的操作用工、维护保养由乙方负责，费用已包含在包干单价内。　　5、本工程所需的夜间施工增加费、因乙方原因造成的赶工措施费、冬季施　　工措施费、冬季停工期间看护保管费用等均包含在包干单价内。　　6、上述条款未明确的但完成本工程所必须发生的其他人工、材料、机械费　　等均包含在包干单价内。　　

　　三、甲方责任　　

　　1.完成施工前期的平整施工场地工作；将施工所需水源、电源接至指定位置；　　提供工程地质和地下管线资料；提供水准点与座标控制点。　　

　　2.负责编制施工组织设计（工程总体），统一制定各项管理目标。编制施工　　作业计划、物资需用计划，实施对工程的工期、质量、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。　　

　　3.负责工程测量定位，施工技术、安全生产交底，组织图纸会审，统一安排　　技术档案资料的收集整理和交工验收。　　

　　4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、　　用电及施工场地。　　

　　5.按时提供图纸，按照施工组织设计规定的工期要求，提供本合同第二条第　　3、4款约定的材料、机械设备，所提供的材料、机械设备保证施工需要。　　

　　6.负责与发包人、监理、设计及政府有关部门联系及各项业务对口，协调现　　场工作关系。　　

　　四、乙方责任　　

　　1.工程临建设施（含生活用营具、炊具、燃料）由乙方自行负责，费用已包　　含在合同价款内。　　

　　2.甲方提供的水源、电源点以外的施工（生活）用水、电管线和其它设施（包　　括安装计量用表）由乙方自行负责，费用已包含在合同价款内。水、电费用按实　　际计量和单价向甲方交缴。　　

　　3.甲供材料按定额消耗量提交乙方，材料的交接、保管、使用执行甲方的相　　关规定。材料超耗（包括返工使用的材料）按甲供材料的实际采购单价予以扣除。　　乙方不得将甲供材料用于其它工程。