监理建设工程协议（精选35篇）

　　13、督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的绘制和整理各种必须归档的资料，交委托人归档。

　　14、协助主持、审理工程出现的质量、安全事故的处理，提出处理意见。所发生的费用由责任方负责。

　　15、负责检查工程状况、鉴定质量问题责任，督促保修。

　　16、完成委托人委托的编制工程预算、审核工程结算及核定工程价款工作。

　　17、按时组织工地例会，并将例会情况及整理成文，以纪要形式报送委托人。

　　18、为工程建设“四控两管一协调”的实线向委托人提出合理化建议。

　　19、信息管理：做好施工现场记录与信息反馈：按照建立合同附件的要求编制监理月、年报;按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交委托人、移交后方可进行监理费结算。

　　2.2、监理与相关服务依据

　　2.2.1、监理依据包括：有关的法律、法规、规章和标准规范，设计文件，建设工程监理合同及有关的建设工程合同。

　　2.2.2、相关服务依据包括：本工程的设计、施工、安装、监理招投标文件及合同;委托人根据工程特点、现场实际需要增加或改变的工程项目内容。

　　2.3、项目监理机构和人员

　　2.3.4、更换监理人员的其他情形： 如监理人需要调换施工现场监理人员时，须经委托人与监理人双方协商，报委托人同意后生效 。

　　2.4、履行职责

　　2.4.3、对监理人的授权范围：

　　(1)负责本工程项目及其附属工程、专业工程、临时设施的施工和整体项目红线范围内的工程施工及保修阶段的全过程监理，包括协助委托人做好开工前准备工作;负责安全、质量、进度(月报、周报)、投资控制及合同管理(包括投资月报、审核工程量、审核工程预算和结算、工程进度款、合同支付、变更台帐);设备、材料进场检查;组织协调、安全文明施工管理、组织各类验收;组织、审核竣工资料。

　　(2)承担本工程范围内的技术协调工作，包括工程施工的进场、退场、质量、进度及其它相关内容。

　　(3)监理人对其派驻的监理项目部在监理业务范围内的工作全面负责，并提供一切必要的支持。

　　(4)在监理与相关服务范围内，严格履行监理人的权利和义务。

　　在涉及工程延期 \ 天内和(或)金额 \ 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

　　2.4.4、监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：⑴没有相关资质或资质不符合相关专业规定的;⑵在施工过程中弄虚作假，没有按施工承包合同要求进行施工，不进行或不及时整改的;⑶施工方有违法或严重违纪人员的;⑷在本工程项目实施过程中，和监理人有较大分歧，不能再进行协调的;⑸拒不服从监理人监理的。

　　2.5、提交报告

　　监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：签订合同后7天内提供监理规划一式一份;每月十日前，提供上个月的监理月报一式2份。

　　2.7、使用委托人的财产

　　监理人应在本合同终止后 \ 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： \ 。

　　3、委托人义务

　　3.4、委托人代表

　　委托人代表为：___________。

　　3.6、答复

　　委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

　　4、违约责任

　　4.1、监理人的违约责任

　　4.1.1、监理人赔偿金额按下列方法确定：

　　赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

　　4.2、委托人的违约责任

　　4.2.3、委托人逾期付款利息按下列方法确定：

　　逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

　　5、支付

　　5.1、支付货币

　　币种为：人民币，比例为：___________\ ___________，汇率为：___________\___________。

　　5.2、支付酬金

　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的酬金：

　　5.2.1、监理酬金计算方法：

　　监理酬金以建筑安装工程费最终工程结算价为计费基数，结合中标人的投标报价方式进行计算。

　　5.2.2、施工阶段监理酬金支付时间与金额：

　　(1)本工程监理费预付款为：___________

　　(2)监理费支付：按每个月施工单位完成的工程量额*1.35%*80%进行支付。

　　(3)在监理合同已签订，监理人员进场并正常开展监理业务后，委托人在每月25日前，向监理人按月支付监理服务酬金：

　　(4)在工程通过竣工验收后支付合同监理服务酬金总额的95%，工程结算审定完成之日起10日内，监理人向委托人提交监理酬金结算清单，委托人在收到监理酬金结算清单之日起15日内核准并按工程实际结算造价×监理费率为监理酬金总结算费用，总金额与合同金额相差部分的95%支付;在监理服务期届满14天内，委托人将监理服务酬金总额的余款全部付清，并向监理人退回履约保证金(无息)。

　　5.2.3、延期费用的支付：

　　由于非监理人原因，使得施工阶段的实际监理服务期超出合同监理服务期时，委托人另行向监理人支付延期费用，延期费用按以下公式计取：

　　延期费用=本合同期限延长时间(天)×暂定施工阶段监理酬金÷本合同监理服务期(天)

　　其他约定：

　　5.2.4、其它阶段监理酬金支付

　　在监理合同已签订，监理人员进场并正常开展监理业务后，委托人在每月25日前，向监理人按月支付监理服务酬金：

　　其它阶段月监理酬金=暂定相应阶段监理酬金×(30÷本合同相应阶段监理服务期(天))

　　5.3、付款方式

　　支付方式：银行转账。监理人在每次付款前按所支付的合同金额开具完税发票给项目业主。

　　6、合同生效、变更、暂停、解除与终止

　　6.1、生效

　　本合同生效条件：合同双方签字盖章后即生效。

　　6.2、变更

　　6.2.2、除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

　　附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

　　6.2.3、附加工作酬金按下列方法确定：

　　附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

　　6.2.5、正常工作酬金增加额按下列方法确定：

　　正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

　　6.2.6、因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

　　7、争议解决

　　7.2、调解

　　本合同争议进行调解时，可提交___________进行调解。

　　7.3、仲裁或诉讼

　　合同争议的最终解决方式为下列第___________种方式：

　　(1)提请 百色市仲裁委员会进行仲裁。

　　(2)向___________人民法院提起诉讼。

　　8、其他

　　8.2、检测费用

　　委托人应在检测工作完成后 \ 天内支付检测费用。

　　8.3、咨询费用

　　委托人应在咨询工作完成后 \ 天内支付咨询费用。

　　8.4、奖励

　　合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

　　奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;

　　奖励金额的比率为___________\___________%。

　　8.6、保密

　　委托人申明的保密事项和期限：___________\___________。

　　监理人申明的保密事项和期限：___________\___________。

　　第三方申明的保密事项和期限：___________\___________。

　　8.8、著作权

　　监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：___________\___________。

　　9. 补充条款：

　　如有另行拟定。

　　委托人：___________

　　监理人：___________

　　签于：___________

监理建设工程协议 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方在平等、自愿、互惠的原则下，根据国家有关法律、法规及《柳河县鼓励投资若干规定》(柳政发[20__]1号文，以下简称“规定”)，达成如下协议：

　　一、建设项目

　　二、建设地点

　　三、投资规模

　　乙方在甲方区域内投资x万元，其中固定资产投资万元(待投产后由县招商引资考评工作办公室核定)。

　　四、建设起止时间

　　自x年x月x日至x年x月x日，完成固定资产投入x万元，x年x月x日投入生产。