加工承揽合同纠纷（精选34篇）
加工承揽合同纠纷 篇1
原告：_________________姓名、性别、男、出生日期_____________年__________月__________日民族、汉、籍贯、____________联系电话：_____________现住地址：____________区____________街道__________路__________巷__________号
被告：_________________姓名、性别、男出、生日期_____________年__________月__________日、民族、汉、籍贯____________联系电话：_____________现住地址：____________区____________街道__________路__________巷__________号
请求事项
1、请求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息从_____________年__________月__________日起按__________利率暂计至起诉之日止)，二项共计_______________元。
2、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由
_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日，原告为被告加工__________制品，加工费共_______________元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元给我，余下_______________元被告至今未付，被告并于_____________年__________月__________日立下欠条承认欠款。后经我多次追收，被告均以各种理由拒不支付。为保护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请依法判决。
此致
____________市____________区人民法院
具状人(签名或盖章)：_________________
_____________年__________月__________日
加工承揽合同纠纷 篇2
甲方：（定作方）_________________制品厂
乙方：（承揽方）________________有限公司
经甲乙双方友好协商，就纸箱印刷事宜达成如下协议：
风险提示：
加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。
如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。
第一条：甲方委托乙方为其提供印刷品印刷及印成品服务共四项。
1、印件名称一：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________；
2、印件名称二：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________；
3、印件名称三：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________；
4、印件名称四：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________；
总金额合计：人民币______________元整（小写￥________元。）
2、由甲方将纸箱印制品材料于________年____月____日前交给乙方，并办理交接手续。
风险提示：
加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。
第二条：交货时间
甲方于________年____月____日前向乙方提供印刷设计稿，如甲方未按时间向乙方提供设计制作材料，乙方有权选择书面通知甲方，书面通知到达甲方后，乙方有权选择限时交付或顺延合同所列甲方委托项目的完成及交付时间。
风险提示：
运输方式一般由需方提出，也可协商约定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。
注意，要明确约定如果由于定作人原因选择了不合理的`路线和工具，由此造成的损失，应由哪一方承担赔偿责任。
此外，运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确约定清楚，以避免争议。
第三条：交货方式地点
交货方式：
交货地点：
第四条：付款结算方式及时间
本合同总金额为________元，甲方支付乙方合同总金额的______%，即_______元，作为定金及预付款，余款在乙方加工完成并交付之时，由甲方把余款一次性打到________________有限公司对公帐户，开户行_______________，账号：_______________________________。
甲方不能支付相应款项乙方有权留置加工承揽物并在加工方拒付款项达到十日后，自行处理加工承揽物（出售及另作他用）。
第五条：双方的权利和义务
1、乙方必须完全按照甲方要求进行加工、制作等。乙方完成相应工作后，如因甲方原因未能及时投入生产，乙方顺延相应加工承揽物交付时间。
2、乙方在完成甲方项目设计后，经甲方认可，投入制作生产或下一步工作流程。
3、甲方应及时验收并按照合同支付相应款项。
第六条：违约责任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及预付款，乙方有权不安排生产计划。
2、乙方未按合同期限交货或未按甲方质量要求交货，甲乙双方协商解决，协商不成时。甲方有权向乙方索回定金及预付款。
第七条：本合同履行期间，甲乙双方任何一方不得随意变更、违反或不履行本合同，否则由此造成的经济损失，由责任方承担，如双方在本合同履行过程中，发生任何争议，均应协商解决，不能达成一致意见的，双方共同选定__________人民法院管辖。
本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方（盖章）：
代理人（签字）：
________年____月____日
乙方（盖章）：
代理人（签字）：
________年____月____日
加工承揽合同纠纷 篇3
甲方(定作方)：
乙方(承揽方)：
经甲乙双方友好协商，依据我国《民法典》的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购相关___________等小商品事宜约定如下：
一、采购产品情况：
1、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________;
2、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________;
3、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________;
……
总金额(含税价)：人民币________________________元整(小写￥_______________________)。
二、样品约定时间
自本合同生效之日其______个工作日内，乙方负责按甲方要求制作__________样品，经甲方去人后的样品将作为乙方最终交货的标准。
三、交货时间、地点及运费
合同生效且_______%预付款到乙方账户、确认协议第一条中各拼命的尺码数量后_______天内交货(具体数量双方那个协商去人以书面传真或者电子邮件方式确认)。
四、质量要求及技术标准：
按照甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标说明：
按国家兴行业标准。
五、验收标准、方法及期限
以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应与收到货物后_______个工作日内以书面形式通知乙方;经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的所有费用应当由乙方承担。
六、包装要求及费用负担：
乙方按其企业或行业标准提供包装，费用由乙方承担。
七、结算方式和期限：
合同生效且受到乙方发票后______日内甲方支付总价款______%作为预付款，计人民币__________________________，双方约定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为：
收款人：
开户行：
账号：
最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起______日内，甲方一次性支付其余货款。
八、违约责任：
1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同一方有权要求违约一方支付总合同金额的_____%作为违约金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按约定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方承担责任。
3、若乙方提交的样品和甲方定作的_______小商品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。
九、合同争议的解决方式：
本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决;协调或者调解不成的，双方当事人同意向____________________人民法院起诉。
十、本合同一式二份，甲方乙方各执一份，自双方签字盖章之日其生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方：
地址：
电话：
代理人：
________年___月___日
乙方：
地址：
电话：
代理人：
