加工安装合同（精选33篇）
因乙方未履行保修责任，甲方有权将维修费用从保修金中扣付，不足以扣付的，甲方有权加收__________%的违约金向乙方追偿。
第十一条不可抗力
一、不可抗力定义：指在本协议签署后发生的、本协议签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。一方缺少资金非为不可抗力事件。
二、不可抗力的后果：
1、如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本协议项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。
2、宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知其他各方，并在其后的十五(15)天内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。
3、如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。
4、金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。
5、迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。
第十二条其他
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向所在地有管辖权的人民法院起诉。
本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期为年，自交付完毕之日起算。合同附件作为本合同一部分，具有同等法律效力。
如有未尽事宜，应由双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同正本一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。
本合同由以下双方于年月日共同签署：_________
甲方(加工方)乙方(承揽方)
单位名称(章)：_________
单位地址：_________
编码：__________________
法定代表人(签章)：_________
委托代理人(签章)：_________
电话：__________________
传真：__________________
合同执行负责人：_________
电话：__________________
开户行：__________________
帐号：__________________
单位名称(章)：_________
单位地址：_________
编码：__________________
法定代表人(签章)：_________
委托代理人(签章)：_________
电话：__________________
传真：__________________
合同执行负责人：_________
电话：__________________
开户行：__________________
帐号：__________________
加工安装合同 篇11
甲方：_________
乙方：_________
经定甲方与乙方多年合作关系，怀宁县建成区集贸市场楼梯扶手、栏杆、空调板护栏加工安装工程，由同志制做安装。为明确双方责任，按质、按量、按时完成任务，依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程合同条例》结合本工程具体情况，经双方协商签订如下条款共同遵守。
一、项目、规格型号、数量、单价、金额：
项目名称：_________________________市场
项目地点：___________________________
规格型号：____________________________________
二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件及期限：
1、乙方应根据图纸设计及施工规范、图集、现行质量验收标准和建设单位的要求组织制作、安装，乙方对制作好成品工程竣工三日起保修一年。保修执行国家有关规定及终身售后服务。
2、在该工程提交竣工报告(预算)前十天必须将相关资料交给总承包施工单位。
三、交(提)货时间、地点、方式、运输方式、到达站(港)和费用负担
自合同签订之日起乙方组织人员进行制作。具体安装的时间由甲方提前十天通知乙方，从第十五天起开始制作、安装，运输费用由乙方自负。
四、组织验收
产品进入工地必须经建设单位及监理单位验收签证认可后再安装，安装结束后由建设单位、监理单位、总承包施工单位进行竣工前预验收，预验收合格后报县质监站验收。
五、付款、结算方式及期限
本项目付款方式为：成品进厂付总款的_________%，安装结束付总款的_________%，余款待工程竣工验收后付_________%，剩余_________%质保金在工程竣工后一年内付清。
六、双方责任
甲方责任：
1、提供设计图纸。
2、按合同约定款到向乙方支付工程款项。
3、负责施工现场布置，指定电源、道路和材料堆放位置，并协调各土建方与乙方关系。
乙方责任：
1、制作安装，交通工具和安装工具自备。
2、严格按图纸施工和现场量定的尺寸及技术标准及相关制作规定进行安装，确保质量，按合同规定的时间如期完工并交付验收。
3、乙方在安装时对成品要做严格的保护，不能影响验收，否则后果自负。成品或半成品到达施工现场要自行保管。
4、自行配置安全防护用品，确保安装及现场施工人员的安全，如发生安全事故承担全部责任。
5、如在施工过程中因施工方原因造成工程不能如期完工，由甲方承担责任。
6、产品检测费用甲乙双方各付一半，此款不含在工程款内。
七、违约责任
乙方责任：
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工直到合格。
2、工程不能按合同规定工期交付使用的，乙方承担逾期责任，每天罚款按工程总价款3‰承担违约金。因不可抗拒因素造成的工期延误，乙方不承担责任。
3、工程未经验收要严格做好成品的保护和看管工作，不得让任何人使用(包括建设单位、甲方)，否则造成成品的破坏，影响验收，由乙方自行承担。
八、附则
l、双方协商同意的有关文件、会议纪要，以及口头协议等，也是本合同的组成部分。
2、本合同发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决，协议不成，按以下第条进行。
(1)项目方式解决。
(2)向经济合同仲裁机关申请仲裁。
(3)向当地人民法院起诉。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字：_________乙方签字：_________
_________年_________月_________日
加工安装合同 篇12
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于沅江市第二建筑工程公司(以下简称为“委托方”)与发包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，现甲、乙双方就钢结构加工及安装事项经协商达成一致，订立本合同。
一、钢结构概况
加工名称：公司钢结构车间
加工范围： 钢柱、钢屋架、檩条、彩板及其附件
安装范围：±0.00以上钢结构部分，含地脚螺栓预埋。详细情况见报价单
二、钢结构加工安装合同价款
金额： 大写：人民币肆佰肆拾肆万陆仟零叁拾元整(以双方结算为准)。
小写：￥4446030.00元。 税金由总包方统一完税。
三、材料及运输
甲方根据图纸设计要求自行采购材料，乙方负责加工。钢构件由甲方承运至施工工地。乙方负责安装。
四、工期
加工日期：20xx年10月1日至20xx年11月1日;总日历天数： 30 天
安装日期：20xx年11月1日至20xx年1月20日;总日历天数： 80 天
五、钢结构质量标准
质量标准双方约定为： 国家相关工程建设规范合格标准。
六、法律法规及标准
1、本合同需要明示的法律、行政法规和规章： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等现行法律法规。
2、本工程适用的规范标准： 执行国家和地方或专业有关工程质量检验评定标准和施工及验收规范 ，除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与加工相关的工程建设标准均适用于本加工合同。
七、图纸
1、甲方向乙方提供图纸的日期：20xx年10月1日;图纸的数量： 1 套 。
2、深化施工图设计的范围及费用承担：由乙方承办。
3、复制、重新绘制图纸的费用承担： 由乙方承办。
八、双方一般权利和义务
1、甲方的工作
(1)组织乙方参加发包人会审图纸的时间： 20xx 年 10月4日 ;
(2)向乙方进行设计图纸交底的时间： 20xx年10月4日 。
