机场建筑工程承包合同（精选32篇）

机场建筑工程承包合同 篇1

　　发包人：_______________(简称甲方)

　　承包人：_______________(简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_______________

　　2、工程地点：_______________

　　3、工程范围：_______________

　　4、承包方式：_______________

　　二、合同工期

　　1、开工日期：_________年______月______日，竣工日期_________年______月______日，合同工期总天数___天(以实际进场施工之日算起);

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《___________施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额_______________(大写)(人民币)，小写_______________￥。

　　五，付款方式

　　付款方式：本工程进场完成__ %工作后__天内，发包人向承包人支付__%工程费用;本工程进场完成__%工作后__天内，发包人向承包人支付__%工程费用;本工程竣工验收后__天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;

　　七、安全责任

　　1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。

　　2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。

　　3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表_____，承包人现场代表____，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金___万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁。

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。

　　发包人：_____________联系方式：_______________

　　承包人：_____________联系方式：_______________

　　日期：______年___月___日______年___月___日

机场建筑工程承包合同 篇2

　　发包方：_____________(甲方)

　　承包方：_____________(乙方)  

　　依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》

　　1)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、1工程名称：______________________________

　　工程地点：______________________________

　　工程内容：_____________见工程项目一览表(附后)。

　　承包范围：______________________________

　　承包方式：______________________________

　　1、2工程性质(指基建、技改、合资等)：_____________________

　　批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：___________________

　　1、3定额工期总天数：_____________________天。

　　1、4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以

　　第一个开工的工程为准)：_____________本合同工程定于________年____月____日开工。

　　竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准)：_____________本合同工程定于________年____月____日竣工。

　　1、5质量等级：________________________________。

　　1、6合同价款：_____________本合同工程承包造价为________元。

　　金额大写：________________________________。

　　第二条合同文件及解释顺序。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：_____________

　　1、协议条款;

　　2、合同条件;

　　3、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;

　　4、招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

　　5、施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;

　　6、按可填单价的工程量清单承包的建设工程，甲方提供的工程量清单;

　　7、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;

　　8、国家和本市关于施工合同管理的规定。

　　当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按

　　第三十条约定的办法解决。

　　第三条合同文件使用的语言文字，标准和适用法律

　　3、1合同语言：_____________本合同文件使用汉语。

　　3、2适用法律法规：_____________国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。

　　3、3适用标准、规范：_____________按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

　　第四条图纸

　　4、1甲方提供图纸日期：____________________________

　　4、2甲方提供图纸套数：____________________________

　　4、3甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：___________________

　　4、4工程竣工图：_____________按照国家和本市有关规定，双方另行签订绘制工程竣工图的协议。

　　第五条甲方驻工地代表

　　5、1甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件)：____________________________

　　5、2社会总监理工程师姓名(如甲方委托监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方)：____________________

　　第六条乙方驻工地代表(项目经理)

　　乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件)：____________________

　　第七条甲方工作。甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分段完成以下工作：_____________

　　7、1施工现场达到具备施工条件和完成的时间：_____________

　　7、2将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：______________________并保证施工期间的需要。

　　7、3施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：________________________满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

　　7、4工程地质和地下管网线路资料的提供时间：__________________________

　　7、5办理证件、批件的名称和完成时间：______________________________

　　7、6水准点与座标控制点位置提供和交验要求：__________________________

　　7、7会审图纸和设计交底的时间：________________________________

　　7、8协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用：_____________________