机场建设施工合同（通用32篇）

机场建设施工合同 篇1

　　发包人(全称)：_______________________

　　承包人(全称)：_______________________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：_______________________

　　工程地点：_______________________

　　工程内容：_______________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：________________________

　　资金来源：_______________________

　　第二条 工程承包范围

　　承包范围：_______________________

　　第三条 合同工期

　　开工日期：_______________________

　　竣工日期：_______________________

　　合同工期总日历天数_____________天

　　第四条 质量标准

　　工程质量标准：_______________________

　　第五条 合同价款

　　金额(大写)：___________元(人民币)￥：__________元。

　　第六条 组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书。

　　2、中标通知书。

　　3、投标书及其附件。

　　4、本合同专用条款。

　　5、本合同通用条款。

　　6、标准、规范及有关技术文件。

　　7、图纸。

　　8、工程量清单。

　　9、工程报价单或预算书。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　第十条 合同生效

　　合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同订立地点：_______________________

　　本合同双方约定___________________________________后生效。

　　发 包 人：_______________________(公章)：_______________________ 承包人：_______________________(公章)_______________________

　　住 所：_______________________ 住 所：_______________________

　　法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________

　　委托代表人：_______________________ 委托代表人：_______________________

　　电 话：_______________________ 电 话：_______________________

　　传 真：_______________________ 传 真：_______________________

　　开 户 银 行：_______________________ 开 户 银 行：_______________________

　　账 号：_______________________ 账 号：_______________________

　　邮 政 编 码：_______________________ 邮 政 编 码：_______________________

机场建设施工合同 篇2

　　发包方 (甲方)：_______________

　　承包方 (乙方)：_______________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_______________

　　2、工程地点：_______________

　　3、工程地点：_______________

　　4、承包方式：_______________

　　二、工程承包方式

　　包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。

　　三、工程工期

　　1、本合同工期为____日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后____日内进场施工。

　　2、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：

　　(1)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的;

　　(2)因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的;所供材料、设备不符合施工需要的;所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的;

　　(3)因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的;

　　(4)在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的;

　　(5)非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的;

　　(6)隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的;

　　(7)甲方未按约定支付工程款的。

　　四、工程价款

　　1、工程价款为：(大写)__________________，(小写)__________________。

　　2、在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：

　　(1)经批准的设计变更;

　　(2)非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。

　　3、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价+洽商金额，不再另行结算。

　　4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后20日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在3个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。

　　五、材料设备供应

　　1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。

　　2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。

　　3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

　　4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。

　　六、工程质量

　　1、甲方应在乙方进场前7日，向乙方提供施工图纸和施工说明____套，并向乙方进行技术交底。

　　2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。

　　3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前2日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字;验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。

　　4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。

　　5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。

　　七、工程验收

　　1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织自行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

　　2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。

　　3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。

　　八、工程价款的支付方式

　　1、合同签定后，预付工程总价的_______%，计RMB：_______元;

　　2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的60%，计RMB：_______元。

　　九、维修责任

　　乙方负责保修期限为_____年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。

　　十、违约责任

　　1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金，最高不超过合同价款的3%。

　　2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。

　　3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1‰向乙方支付违约金。

　　4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。

　　5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

　　十一、争议解决

　　1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。

　　2、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向 ___________地人民法院提起诉讼。

　　甲方(公章)：_______________

　　签约代表：_______________

　　签约时间：_______年___月___日

　　签约地点：_______________

　　乙方(公章)：_______________

　　签约代表：_______________

　　签约时间：_______年___月___日

　　签约地点：_______________

机场建设施工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及其他相关法律、法规，遵循平等、公平、诚信的原则，就泸州酒业集中发展区道路交通安全设施施工的相关事宜协商一致，具体内容如下：

　　一、工程概况

　　(一)工程名称：。

　　(二)工程地点：。

　　(三)工程范围：道路标线施划、道路标志标牌安装，具体施工内容见附图。

　　(四)承包方式：包工包料。

　　(五)材料及工艺补充说明见施工附图。

　　二、合同工期及顺延条件

　　(一)施工工期

　　合同总工期以实际进场施工之日起计算，约五十三天，竣工日期为 年 月 日。

　　(二)工期顺延条件

　　1.甲方未能按约定提供施工图纸;

　　2.设计变更或工程量增加;

　　3.因停水、停电、停气造成乙方停工累计超过24小时;

　　4.因其他不可抗力造成乙方停工累计超过24小时。

　　(三)乙方满足工期顺延条件后1个工作日内，以书面形式向甲方提出顺延要求，甲方在收到报告后1个工作日内予以确认，逾期不予确认，视为同意顺延工期。

　　三、施工及安全要求

　　(一)施工要求

　　1.甲方应协助乙方办理相关施工允许手续，协调各方面关系。

　　2.乙方应严格按照国家相关要求，无偿为甲方设计施工规划，在合同签定后七个工作日内，将规划方案提交甲方。

　　3.乙方自接到甲方施工方案审查合格的通知后，七个工作日内完成主构件的加工并运抵工地现场。

　　4.乙方严格按照施工图纸中的要求进行采购和加工，并提相关材料供质量保证书。

　　5.乙方应严格按照施工允许凭证中明确的施工要求文明施工，因未按要求野蛮施工造成的损失由乙方承担全部责任。

　　(二)安全要求

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并接受甲方代表的监督检查。

　　四、工程质量、验收及质保

　　(一)质量标准

　　乙方应严格按照《钢筋混凝土设计规范》GBJI0-87、《公路交通标志和标线设臵规范》JTGD82-20xx明确要求施工，保证工程质量。

　　(二)工程验收

　　1.乙方提前十个工作日将竣工验收通知，以书面形式送达甲方，如甲方不能按期参加验收，须在三个工作日内书面回复乙方，并另行商定验收日期。

　　2.甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期未组织验收的，视为工程竣工并合格。

　　3.自工程竣工验收合格后，自验收合格次日起三个工作日内办理工程移交完毕。

　　(三)工程质保

　　自工程竣工验收合格次日起壹年内为工程质保期，乙方对工程负责保修，质保期内除不可抗力因素造成的工程维修外，涉及的材料费、人工费等所有费用，由乙方全部承担，质保期届满后，乙方提供终身维护服务。

　　五、合同金额及费用结算

　　(一)合同金额：人民币贰佰捌拾叁万陆仟肆佰捌拾叁圆，小写￥2,836,483元。

　　(二)自合同签订后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为第一阶段进度款。

　　(三)自设施安装完成后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%作为第二阶段进度款。

　　(四)自工程竣工验收合格次日起二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的15%，作为第三阶段进度款。

　　(五)合同总额的5%作为质保金，保修期壹年，在质保期内未出现质量问题的，甲方于质保期界满后十个工作日内，将质保金全额支付给乙方。

　　六、违约责任

　　(一)甲方违约

　　因甲方原因未能按合同约定，按时支付工程进度款，造成乙方工期延误，甲方应承担因工期延误产生的材料保管、误工等附加费用。

　　(二)乙方违约

　　1.除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同规定的日期全部竣工验收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同总价款千分之一违约金，计算至全部工程验收合格之日时止。

　　2.因乙方造成工程质量问题未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同总额10%的违约金，并承担因此给甲方造成的各项损失。

　　3.乙方施工过程中未按安全生产规范要求，造成的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿因事故给甲方带来的各项损失。

　　七、争议解决

　　甲乙双方在工程中遇到争议的问题应尽量协商解决，若协商不成，任何一方可向合同履行地法院起诉。

　　八、附则

　　(一)本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签字盖

　　(二)本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定补充协议，与本合同具有同等效力。

　　(三)合同附件

　　1.标准、规范及有关技术文件;

　　2.施工图纸;

　　3.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

　　甲 方：

　　地 址：

　　代表人：

　　电 话/传 真：

　　开户行：

　　账 号：

　　乙 方：

　　地 址：

　　代表人：

　　电 话/传 真：

　　开户行：

　　账 号：

　　签约时间： 年 月 日

　　签约地点：

机场建设施工合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就____县叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。

　　一工程概况

　　1.1工程名称：____县_______叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作

　　1.2工程地点：____县_______叩镇华丰村

　　1.3工程内容：

　　①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理(92米70米8米)计51520立方米(含运输，运距不超过5)。

　　②、厂区场平后保坎建设(92米8米高2.5米宽均距)计：_______。

　　③、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米。

　　④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。

　　⑤、待建部分场地绿化处理工程。

　　⑥、厂房建设图纸范围内容。

　　⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。

　　⑧、办公区域的装饰部分。

　　1.4工程承包范围：上述工作范围。

　　1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。

　　二、工程质量要求：合格。

　　三、工程工期约定：________年____月____日进场，竣工日期________年____月____日。

　　四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。

　　五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。

　　六、工程造价及支付：

　　此工程为合同包干价，总计工程造价为516.3万元(大写：伍壹拾陆万叁仟元整)。

　　支付情况：

　　1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的.85%支付(每月____日结算当月工程量);

　　2、工程完工后，甲方将工程款在____月内(25工作日内)付至97%;

　　3、剩余工程款3%为保修金，保修期为________年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。

　　七、组成合同的文件：

　　组成合同的文件包括：

　　1、本合同协议书;

　　2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;

　　3、标准、规范和有关技术文件;

　　4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。

　　九、纠纷解决方式

　　双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。

　　十、此合同一式肆份，双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

机场建设施工合同 篇5

　　甲方：忠路镇综合村民委员会

　　乙方：

　　为修建好花园路街道及下水道，进一步明确双方义务，经甲乙双方协商，特订立如下合同：

　　一、甲方将对忠路镇花园路街道330米、横街巷道120米、土司巷道40米进行路基基础调平压实硬化以及无下水道的路段进行新建，该工程总造价220000元。乙方愿意承包该工程。

　　二、道路标准：（道路施工标准要求见忠路镇村镇建设服务中心设计施工标准）。

　　三、施工要求：乙方要按施工设计标准要求，在甲方的质量监督小组的监督下进行施工。

　　四、工期要求：乙方应在开工之日起30日内完工，无故超期一天罚总工程款的10%（因天气原因无法施工的可顺延工期）。 五、付款方式：1、开工后，工程进展一半时，付工程款总额的30%。2、工程竣工后，甲方与上级主管部门验收合格后，付工程总款额的70%。

　　六、甲方负责协调沿街出现的民事矛盾纠纷。

　　七、乙方开工后，进的修路材料、施工设备由乙方自己看护，施工期间发生的事故由乙方自负，一切工程费用由乙方负责。

　　八、双方必须遵守合同，违反者负法律责任。

　　九、合同未尽事宜，经甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，镇财政所存一份。

　　甲方：（盖章）法人代表签字：

　　乙方：（签字盖章）

　　见证人：

　　二0xx年一月十二日

机场建设施工合同 篇6

　　发包方：____________　　承包方：____________　　依照《民法典》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。　　

　　一、工程概况　　工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目　　

　　1、路基长5公里，路面宽

　　3、5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。　　

　　2、路面长5公里，路面沙化宽

　　3、5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。　　

　　3、铺设涵洞4道，涵洞深

　　3、5米，中标价2万元。　　工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。　　

　　二、工程承包范围　　承包范围：施工设计全部内容。　　

　　三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：____________（人民币）：____________万元。　　工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。　　

　　四、双方的权利义务：　　

　　1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。　　

　　2、乙方必须在签订合同之日起____日内开工。　　

　　3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。　　

　　4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。　　

　　5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。　　

　　6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。　　

　　7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。　　

　　8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。　　

　　五、违约责任：　　

　　1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元天支付违约金。　　

　　2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。　　

　　3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。　　

　　4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。　　

　　六、合同工期：　　开工日期：________年____月____日　　竣工日期：________年____月____日　　合同工期总日历天数____________天。　　

　　七、质量标准　　工程质量标准：合格。　　

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。　　

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。　　

　　十、合同生效　　本合同双方约定签字盖章后生效

机场建设施工合同 篇7

　　合同编号：________

　　出租人：________________________

　　承租人：________________________

　　签订地点：______________________

　　签订时间：________年____月____日

　　根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量（详见合同附件）：________。

　　第二条 租赁物资的用途及使用方法：________________。

　　第三条 租赁期限：自________年____月____日至________年____月____日，共计________天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前________日内，重新签订合同。

　　第四条 租金、租金支付方式和期限：

　　收取租金的标准：________。

　　租金的支付方式和期限：________。

　　第五条 押金（保证金）：经双方协商，出租人收取承租人押金________元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。

　　第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法：________。

　　第七条 租赁物资的保管与维修：

　　一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。

　　二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由________人承担。

　　第八条 出租人变更：

　　一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

　　二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为：________。

　　第十条 本合同解除的条件：________。

　　第十一条 违约责任：

　　一、出租人违约责任：

　　1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金________%的违约金。

　　2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金________%的违约金。

　　3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金________%的违约金。

　　4.其他违约行为：________。

　　二、承租人违约责任：

　　1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金________%的违约金。

　　2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金________%的违约金。

　　3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金________%的违约金。

　　4.其他违约行为：________。

　　第十二条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。

　　第十三条 其他约定事项：________________。

　　第十四条 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。

　　第十五条 本合同一式________份，合同双方各执________份。本合同附件________份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

　　出租人：________（签章）

　　承租人：________（签章）

机场建设施工合同 篇8

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方承担下列工程的施工图设计文件审查任务，依据《中华人民共和国合同法》及相关规定，双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上协商一致，签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、报建编号：

　　3、工程建设地点：

　　4、总建筑面积：

　　5、建筑类型：□住宅 □公建 □工业 □其它

　　6、工程总投资：

　　7、勘察单位：

　　8、设计单位：

　　第二条 施工图设计文件审查依据

　　1、国家和 (1)《建设工程质量管理条例》;

　　(2)《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;

　　(3)《实施工程建设强制性标准监督规定》;

　　2、建设项目批准文件和各主管部门的审批意见;

　　3、甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程地质详勘报告和施工图设计文件。

　　第三条 施工图设计文件审查主要内容

　　根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定，施工图设计文件审查的主要内容为：

　　1、是否符合工程建设强制性标准;

　　2、地基基础和主体结构的安全性;

　　3、是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准;

　　4、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图设计文件上加盖相应的图章和签字;

　　5、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

　　第四条 施工图设计文件审查周期

　　根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定，施工图设计文件审查原则上不超过下列时限：大型建筑工程、大型市政工程为 15 个工作日，中型及以下建筑工程、市政工程为 10 个工作日。工程勘察文件，甲级项目为 7 个工作日，乙级及以下项目为 5 个工作日。

　　以上时限不包括勘察设计单位修改的时间。

　　第五条 甲方向乙方提供的有关资料和文件

　　上述材料在合同签订生效后的 工作日内由甲方提供给乙方。

　　第六条 审查结果

　　由甲方向乙方提供本合同第五条有关资料和文件，具备审查条件后，乙方开始审查工作。

　　1、审查结果合格的：

　　(1)乙方及时编制审查报告，并报有关部门备案。

　　(2)乙方向甲方提供施工图审查意见告知书、审查合格书和节能登记表。

　　(3)甲方收到审查合格书后的 个工作日内向乙方提供 套审查合格的施工图，经乙方审核无误后在施工图上加盖审查专用章。

　　2、审查结果不合格的：

　　(1)乙方将施工图退建设单位并出具审查意见告知书，说明不合格原因。同时，应当将审查意见告知书及审查中发现的建设单位、勘察设计企业和注册执业人员违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，报有关部门备案。

　　(2)甲方负责对施工图设计文件进行修改，并及时将修改的施工图设计文件交由乙方重新进行审查。

　　(3)乙方收到修改后的施工图设计文件后应及时告知有关部门。

　　第七条 施工图设计文件审查费收取

　　1、经甲乙双方商定本工程收取施工图设计文件审查费总额为人民币 万元整(含税，大写： 万元)，通过银行转账方式支付到乙方以下银行账号：

　　账号： 户名： 开户行：

　　2、支付方法为：

　　(1)本合同生效后 天内，甲方首付施工图设计文件审查费计人民币 万元作为定金(本合同履行后，定金抵作施工图设计文件审查费);乙方完成施工图设计文件审查且审查结果为合格的，甲方应支付施工图设计文件审查费余额，计人民币 万元整。

　　(2)审查不合格的，乙方出具施工图审查意见书后的 个工作日内，甲方向乙方支付审查费用总额的 %。当重新审查时，双方约定按以下方式处理： 。

　　(3)在甲方支付上述费用后的五个工作日内乙方应提供等额的有效发票。

　　第八条 甲方责任

　　1、按本合同第五条规定的内容，在审查工作开始前甲方应向乙方提供审查所需的全部资料和文件，并对其完整性、准确性和时效性负责。因甲方提供的资料和文件存在错误引致审查成果发生事故的，与乙方无关。

　　2、负责指派时处理本工程在施工图设计文件审查过程中涉及的有关问题。

　　3、按照乙方的审查意见及时进行修改。

　　4、甲方应按本合同第七条的约定向乙方支付施工图设计文件审查费用。

　　第九条 乙方责任

　　1、乙方应是政府认定的施工图设计文件审查机构，具备相应的资质条件。

　　2、乙方委派进行本项目施工图设计文件审查的人员应是经 省建设厅批准的有资格从事施工图设计文件审查的审查工程师。

　　3、乙方按本合同的约定提交审查成果文件，对施工图审查工作负责，承担审查责任。

　　4、查工作完成后，除上报、送审和应存档的图纸资料外，乙方应将甲方提供的其他资料归还甲方，并负保密义务。

　　第十条 违约责任

　　1、因甲方过错逾期支付审查费用的，每延误一天，按逾期支付审查费用的 %向乙方支付违约金。

　　2、乙方延误审查工作的，每延误一天，应按审查费用的向甲方支付违约金，因不可抗力因素导致延误审查的除外。

　　3、施工图设计文件审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建 设强制性标准的问题，给建设单位造成损失的，乙方依法承担相应的赔偿责任。

　　4、建设工程经施工图设计文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题，乙方承担审查失察的责任，赔偿甲方的损失。

　　5、乙方违反第十条第三项的约定，向第三方扩散、转让甲方提供的资料和文件，乙方应向甲方支付审查费用 %违约金并赔偿甲方因此受到的损失。

　　4、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方尚未开始施工图设计文件审查工作的，不予退还甲方已付的定金，已开始施工图设计文件审查工作的，甲方按实际工作量向乙方支付相应的施工图设计文件审查费用。

　　第十一条 其他

　　1、按相关规定，施工图设计文件一经审查合格，不得擅自进行修改，如遇特殊情况，需进行涉及审查主要内容的修改时，必须报请乙方重新进行审查，甲方应与乙方重新签订审查合同。

　　2、因甲方原因，在工作过程中增加本合同范围外受审项目的工程量，甲方与乙方另行签订审查合同。

　　3、建设单位或者勘察设计单位对施工图审查意见如有重大分歧，甲乙双方同意按下述方式处理：

　　4、本合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

　　5、本合同一式份，甲乙双方各执

　　6、本合同经甲乙双方法定代表人或法人委托代理人签字并加盖公章后生效。

　　7、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

机场建设施工合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

　　一、公路建设路线及工期要求:

　　1、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。

　　2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。

　　二、公路建设的内容：

　　公路路基开挖工程。

　　三、公路建设技术要求：

　　1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米;每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。

　　2、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于10%，纵坡长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。

　　3、土质边坡按1：0.5-1：0.75，坚石边坡按1：0.2，软石边坡按1：0.3的标准进行开挖。

　　四、工程验收及付款方式：

　　1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。

　　2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。

　　五、施工安全责任：

　　乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。

　　六、双方的权利、责任和义务：

　　1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。

　　2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的误工费。

　　3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。

　　4、甲方必须派员协助乙方进行施工。

　　5、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡人民政府一份，自双方签字之日生效。

　　甲方： 代表：

　　乙方： 代表：

机场建设施工合同 篇10

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的 塔机的组装、拆除工作达成一致，依据民法典的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。

　　一、施工地点：___________

　　二、施工内容：___________

　　三、施工工期：

　　1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为________年____月____日，________年____月____日达到运行条件。

　　2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于________年____月至____月期间，甲方提前____日通知乙方进场。

　　四、工程质量：　　技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。

　　五、工程造价：　　本工程总造价 。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。

　　六、结算方式：　　乙方施工人员进场后____日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后____日内甲方再支付总额的20%;进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%;塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清。

　　七、双方责任和义务：

　　1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。

　　2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方组织施工。

　　3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方承担。

　　4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机(含把线)和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供。

　　5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。

　　6、乙方于开工前____日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。

　　7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。

　　8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责，并保证吊车在安装后运转安全、可靠。

　　9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。

　　10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲方予以协助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。　　

　　11、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿。　　

　　12、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。　　

　　13、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方提供索赔的权利。

　　八、违约责任：

　　1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

　　3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。

　　4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失。

　　九、纠纷处理办法：　　本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决;协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。　　

　　十一、本合同一式四份，双发各持两份。　　

　　十二、上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。　　

　　甲方：___________乙方：___________

　　代表：___________代表：___________

　　电话：___________

　　日期：___________日期：___________

机场建设施工合同 篇11

　　建设方： 以下简称甲方

　　施工方： 以下简称乙方

　　甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：

　　一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。

　　二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。

　　三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。

　　四、主体结构要求，板面筋布150150，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。

　　五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。

　　七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

机场建设施工合同 篇12

　　发包方（甲方）： 承包方 (乙方) ：　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。　　

　　第一条 工程名称：中和设备基础工程　　

　　第二条 工程地点：____区罗汉街工业园　　

　　第三条 工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。　　

　　第四条 工程造价：设备基础按照 元3砼（按实际工程量结算）。　　

　　第五条 承包方式：包工包料。　　

　　第六条 工期：本工程自________年____月____日开工至________年____月日竣工。工期为天。　　

　　第七条 工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。　　

　　第八条 结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。　　

　　第九条 工程类别及企业等级：按有关规定执行。　　

　　第十条 甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设 计、 施工技术、经济等事宜办理相应手续。

　　第十一条 乙方权利：　　

　　1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。　　

　　2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。　　3.施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。　　

　　第十二条 竣工验收与结算：　　

　　一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。　　

　　二、验收合格后____日内办理竣工验收及结算手续。　　

　　第十三条 付款方式：　　自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工________年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。　　

　　第十四条 保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起________年。

　　第十五条 违约与仲裁：　　

　　一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请____区经济合同仲裁委员会申请仲裁。　　

　　二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。　　

　　第十六条 附则：　　

　　一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。　　

　　二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。　　

　　第十七条 其它：　　甲方： 乙方：　　电话： 电话：　　签约时间：________年月____日

机场建设施工合同 篇13

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照国家《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规，遵循公平、自愿、诚信互惠的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：志丹人事劳动局办公楼

　　工程地点：志丹城内

　　工程规模：框架结构x层，建筑面积约5227平米。

　　二：承包范围

　　1、志丹县劳动人事局办公楼全部土建工程(至建筑物外墙皮)。注明：地下室层高3.6m一、五层层高3.9M。二、三、四层层高3.3m。

　　2、除弱电、自喷系统、消防系统及电梯设备安装以外的安装工程，给排水安装工程不包卫生洁具。

　　3、图纸以内的工程：内外墙毛墙毛地(卫生间的墙地砖全做)，外墙全部涂料。

　　4、图纸以外工程以实结算。

　　三、承包方式

　　根据乙方承包范围所含工程量，采用每平方米造价承包方式承包，所有材料价格结算时，以市场实际价格调整。

　　四、工期

　　从20xx年7月10日至20xx年8月30日。

　　主体工程必须于20xx年完成。

　　工期延误的认定和处理

　　1、因甲方原因造成的延误，工期顺延，造成的损失由甲方承担。

　　(1)不具备开工条件，而要求乙方进场;

　　(2)未按约定时间提供图纸并组织图纸交底;

　　(3)未按时支付工程进度款。

　　2、因乙方原因造成的工期延误，工期不予顺延，延误10日不实施处罚，超过10日每超一天罚5000元，每提前一天按工程量总造价的4﹪奖励给乙方。

　　3、甲乙双方均无过失和不可抗力造成工程的工期延误，工期顺延，甲乙双方互不承担经济损失。

　　⑴不可抗力：自然灾害、战争、政府行为;

　　(2)连续发生停水、停电、下雨，按实际天数顺延，一周内累计停水、停电、下雨，时间按每天8小时的工作时分解天数予以顺延。

　　五、合同保证约定

　　1、为保证本合同顺利实施，双方约定乙方应向甲方交付合同保证金30万元，合同签订10日内甲方退回给乙方30万元保证金。

　　2、因设计变更造成的工程量增加，以甲、乙双方及监理审定的工程量签证为依据进行结算。

　　六、工程款支付

　　1、开工付工程总造价的30﹪，作为工程的启动资金。

　　2、工程款按当月实际完成工程量的80﹪预付。

　　3、工程竣工验收合格后，15天内付至工程总造价的100﹪

　　七、工程质量标准与验收

　　(一)、本工程质量标准必须达到国家规定的合格工程验收标准

　　(二)、验收要求

　　八、保修义务约定

　　保修义务与约定按国家规定与要求执行。保修金随房屋验收合格后一并交于物业管理，一年后退还乙方。

　　九、争议的解决

　　本合同在执行过程中发生争议，双方应积极协商解决。协商无效时，双方均有权向延安仲裁委员会申请仲裁，发生的费用由责任方承担。

　　十、合同的解决

　　本合同工程保修期满，款项结清后自行终止。

　　十一、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。未尽事宜双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十二、补充条款：

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

机场建设施工合同 篇14

　　甲方（发包方）：

　　法定代表人：

　　乙方（承包方）：

　　法定代表人：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　1.1工程名称：。

　　1.2工程地点：。

　　1.3工程内容：。

　　1.4承包形式：。

　　第二条工程期限

　　2.1合同工期总日历天数天

　　开工日期：年月日。

　　竣工日期：年月日。

　　2.2如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

　　（1）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；

　　（2）因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

　　（3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

　　2.3因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　甲方付款前，乙方应提供发票。

　　本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为人民币（大写）（￥元）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

　　3.1本合同签订后日内，甲方支付人民币元工程款；

　　3.2工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付人民币元工程款；

　　3.3余款人民币元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。

　　第四条建筑材料、设备的供应和采购

　　4.1工程材料、设备由乙方采购。

　　4.2乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

　　第五条施工与设计变更

　　5.1甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

　　5.2甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

　　5.3设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

　　第六条工程质量管理及验收

　　6.1工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

　　6.2工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　6.3工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

　　第七条安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第八条质量保修

　　8.1本工程保修期限为年，自工程竣工验收合格起算。

　　8.2在保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后12小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

　　乙方保修联系电话：；乙方保修联系人：。

　　第九条违约责任

　　9.1乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的千分之三向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付工程总价款的20%的违约金。

　　9.2工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

　　9.3协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第十条纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条附则

　　11.1甲方代表为，乙方代表为。

　　11.2本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

　　签署时间：年月日

　　甲方（盖章）：

　　联系人：

　　联系方式：

　　地址：

　　乙方（盖章）：

　　联系人：

　　联系方式：

机场建设施工合同 篇15

　　发包方（甲方）　　承包方（乙方）　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑装饰承包合同条列》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公正、诚实守信的原则，结合工程实际，甲乙双方经友好协商一致，特订立本合同：　　

　　一、工程概况：　　

　　1、工程名称：住宅室内精装修　　

　　2、工程地点：　　

　　二、 工程承包范围：《预算书》中所标明的工程项目及内容　　

　　三、承包方式：全承包　　双方约定：本工程由乙方提供设计，由甲方审核、确认。住房装修合同

　　四、合同工期：　　

　　1、开工日期：　　

　　2、竣工日期：　　

　　3、合计 个日历日。　　上述开工日期为暂定日期，实际开工日期以甲方的开工通知书为准，若开工日期提前或推后，则竣工日期相应提前或延后，工期不变。　　

　　五、工程质量标准：　　工程质量标准：优良。按（GB50210—20）建筑装饰、装修工程质量标准验收规范执行。　　

　　六、合同价款：　　本合同第一条确定的承包范围内施工面积了 ㎡，合同总造价为人民币： 万元（不含税金）　　

　　七、合同的组成文件：　　

　　1、本合同书；　　

　　2、标准、规范及有关技术文件；　　

　　3、甲、乙双方确认的图纸{按图施工}　　

　　4、双方关于本工程的洽商、变更、签证等书面协议或文件。　　

　　八、双方工作：　　

　　（一）甲方工作：　　

　　1、开工前2天，提供施工所需的场地，并清除场内一切影响施工的障碍物；对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。　　

　　2、开工前2天，向乙方提供施工所需要的水源、电源，说明使用注意事项，并交纳施工中产生的水电费。　　

　　3、负责办理本工程及各种申请、审批手续，负责缴纳物业管理部门收取的装修押金、出入证等相关费用。　　

　　4、委派张X为甲方工地代表，对工程质量、施工进度进行监督检查、办理变更、签证、登记手续，及时办理验收结算。　　

　　5、开工前2天，对施工图纸、施工方案及施工进度计划进行审定并予以确认或要求乙方予以变更，确认及变更应以书面方式进行。乙方接到甲方确认后，应按期开工；乙方接到甲方变更后，应于48小时内，提出变更后方案交甲方审定，甲方应于48小时内予以答复。　　

　　（二）乙方工作：　　

　　1、委派刘X为本工程项目经理，负责按合同约定拟订施工方案、施工进度计划交甲方审定。按合同约定组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。　　

　　2、严格执行施工规范、安全操作规程、安全规定、环境保护规定。　　

　　3、做好各项质量检查和施工记录，会同甲方做好分阶段验收和竣工验收，编制工程决算。　　

　　4、工程竣工尚未移交甲方之前，负责对现场设施和施工成品的保护。　　

　　九、关于工期的约定：　　

　　（一）开工及延期施工：　　

　　1、乙方应按合同约定的开工日期开工，因乙方原因延期开工的，乙方应按合同总造价的千分之三逐天向甲方支付赔偿。　　

　　2、因甲方原因不能按合同约定日期开工的，甲方应按合同总造价的千分之三逐天向乙方支付赔偿。　　

　　（二）暂停施工：　　

　　1、由于甲方未按合同要求支付工程款项的，乙方有权暂停施工，同时保护好施工现场，甲方应按合同要求工期相应顺延。　　

　　2、甲方对在施工过程中质量有异议，可要求暂停施工。并向乙方发暂停施工说明书。经技术主管部门仲裁，责任在乙方的，乙方承担返工或维修责任，工期不顺延；经主管技术部门仲裁，责任不在乙方的，乙方可要求甲方赔偿因暂停施工带来的损失，工期相应顺延。　　

　　十、关于提供材料的约定　　

　　1、甲方提供的材料，应在乙方要求的日期运抵施工现场，由乙方检验。如材料不符合施工要求，乙方可拒绝使用；如甲方要求乙方使用，应书面提出，乙方不承担由此产生的质量后果。　　

　　2、甲方提供材料的，乙方应提前3天通知甲方。　　

　　3、乙方提供的材料，必须符合合同规定的型号、规格和标准，由甲方检验后方可使用。　　十

　　一、工程变更：　　

　　1、设计变更。施工中甲方需要对原工程设计变更，应提前3天向乙方以书面方式提出变更通知。设计变更应由原设计单位提供变更的图纸及相关说明。　　

　　2、项目变更。施工中甲方需求增加或减少项目，应提前3天向乙方以书面方式发出变更通知。乙方同意后，双方应办理签证，作为追加合同价款和结算的依据。　　

　　3、因甲方提出设计或项目变更的，工期相应顺延。　　十

　　二、验收与保修　　

　　（一）验收　　

　　1、工程完工后，乙方向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。　　

　　2、甲方接到验收报告后____日内组织验收，并在验收后____日内予以认可或提出修改意见。乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用；由甲方原因造成的修改，其修改费用由甲方负责。　　

　　3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后____日内不组织验收，或验收后____日内不提出修改意见，视为验收合格。　　

　　4、工程未经竣工验收或验收未通过的，甲方不得使用；如甲方强行使用，乙方不予承担保修，并视为工程竣工及验收合格。　　

　　（二）保修：　　工程竣工后，乙方应按规定对工程在质量保修期内承担质量保修责任。　　十

　　三、付款方式：　　双方约定，甲方按以下方式支付工程款项：　　

　　1、开工之日起____日内，支付总款项的80%，即人民币 万元；　　

　　2、木工进场施工之日前，支付总款项的10%，即人民币 万元；　　

　　3、竣工通过验收后____日内，支付总款项的`10%，即人民币 万元。　　十

　　四、双方如发生争议，应通过双方友好协商解决；经友好协商仍不能解决的，均可向拥有管辖权的人民法院提起诉讼。　　十

　　五、本合同书一式两份，双方各执一份。　　十

　　六、本合同书自双方签字之日起生效，至保修期结束失效。　　甲 方：

　　电 话：　　代 表：____日 期：　　乙 方：

　　电 话：　　代 表： ____日 期

机场建设施工合同 篇16

　　尊敬的审判长、审判员：

　　受某集团有限公司的委托，经广东某律师事务所指派，我们担任本案上诉人代理人，经查阅案卷材料，参加庭审，现发表如下代理意见，供合议庭参考。

　　关于《支付款及扣除款项确认表》的意见

　　一、《支付款及扣除款项确认表》无效，不应据此扣除上诉人工程款408991.2元。

　　第一、上诉人就收款事项专门向被上诉人出具了《收款委托书》，委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”“负责该工程款所有款项的收取”，因此，所有收款信息只有“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”才能确认，被上诉人明知或应知黄某并不是收款信息的知情人，黄某无权也没有能力核对“支付款项”。被上诉人不与明确的受托收款的单位进行支付款的确认，显然具有过错。黄某明知自己无权收款也不知道收款信息，没有能力核对“支付款”的信息，却擅自进行确认，也具有过错。黄某签署确认表的行为属于超越代理权限的无权代理行为，且被上诉人明知属于无权代理行为，上诉人对该确认表从不知情，且从未追认，因此，该确认表应认定为无效。

　　第二、“扣除款项”对于上诉人而言，首先是“应收工程款”，只有先确认这些款项是上诉人应收取的，被上诉人才能要求“扣除”。既然在《收款委托书》中，上诉人已经明确委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”负责“该工程所有款项的收取”，因此，该部分工程款是否应收取、是否能扣除只有深圳分公司才能确定。黄某并非

　　深圳分公司的代理人，被上诉人未经通知“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”就擅自与未取得相应授权的黄某进行确认，直接影响了深圳分公司对工程款的收取，与上诉人的明确授权相悖。因此，同理，黄某的无权代理行为应认定为无效。

　　第三、黄某的代理权限是“以我单位名义在洽谈业务过程中处理与之有关的事务，进行合同的商谈，以及代理本工程业务、施工管理等相关事宜。” 黄某签署该《确认表》的行为已经超出了上诉人根据《授权委托书》对他的授权，同样属于无权代理行为。

　　1、黄某在行使代理权时必须以上诉人的名义，以个人名义不在授权范围内。而在确认表中，黄某在“确认人”处签字时没有标明其上诉人代理人的身份，仅仅签署了个人的名字，而打印的“江苏某建设集团有限公司”名称并没有在“确认人”处。因此，黄某以其个人名义在“确认人”处签字，并不在授权委托书授权范围内，属于其个人行为，不应约束上诉人。

　　黄某行使代理权，在其他法律文书上签字时，就严格遵照了《授权委托书》的要求，被上诉人也明知这一点。

　　例如在12月26日黄某以委托代理人名义和被上诉人签订《网架钢结构制作安装合同》时，就严格遵守了《授权委托书》的要求。首先，黄某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”处签字，其次，上诉人在《授权委托书》中已明确授予给黄某签署合同的权限，黄某在合同上的签署属于有权代理行为。

　　但值得注意的是，黄某签署《网架钢结构制作安装合同》的行为是行使《授权委托书》权限的行为，《网架钢结构制作安装合同》本

　　身并没有授予黄某任何权利。一审认为“在双方签订的《网架钢结构制作安装合同》中，确认黄某为某公司在该合同履行中的委托代理人，故其行为应视为代表某公司做出的”，显然是错误的。

　　2、“支付款及扣除款项的确认”既不属于“洽谈业务过程中的事务”，也不属于“进行合同的商谈”，在已经明确将所有工程款的收取授权给深圳分公司的情况下，更不属于“本工程业务、施工管理等相关事项”。

　　综上，黄某超越代理权限，擅自以个人名义签署《支付款及扣除款项确认表》，属于无权代理行为，且被上诉人也明知黄某属于无权代理，事后上诉人不知情，也从未追认，因此，该《支付款及扣除款项确认表》依法应认定为无效，不应据此扣除工程款。

　　二、现场监理员无权在《支付款及扣除款项确认表》中签署，其签署行为无效，不能证明确认表的真实性和合法性。

　　根据《建设工程监理规范 (GB50319-20xx )》3.2.6的规定，监理员应履行以下职责：“1 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作; 2 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录; 3 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证; 4 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录; 5 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告; 6 做好监理日记和有关的监理记录。”上述职责中并没有包括对工程款进行核实和证明的内容。更何况，项目监理员应当在业主委托范围内开展工作，本案中，也没有任何证据

　　证明该监理员获得了业主的相应授权。

　　该监理员的行为还违反了《建设工程监理规范》5.5.9 条的规定，“未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。”根据施工合同第五条第一款第8项的约定，被上诉人应搭建脚手架并承担费用，根据合同第一条第3款的约定“铝塑板施工”属于上诉人的施工范围。因此，“满铺施工平台”的工程量不应计入上诉人应完成的工程量中，而“铝塑板施工”的工程量应只计量上诉人的施工量，而该监理员却不顾自己的职责，超越自己的权限，对不符合施工合同的工程量，随意乱计，其行为因违法而无效。

　　三、仅根据《支付款及扣除款项确认表》，并不能证明被上诉人有权扣除上诉人的哪些款项，且扣除这些款项明显违背合同约定。

　　第一、从该表中不能看出哪些款项要扣除，没有任何文字表述指向要扣除的项目和金额。该表最多仅能证明有对“塔吊费”、“电费”、“满铺施工平台”、“铝塑板施工费”、“清理费”这些项目的费用的统计数字，而不能证明这些项目费用是应该扣除的款项。

　　第二、这个确认表并没有确认这些费用是被上诉人支出的，因此不能证明被上诉人有权扣除，这个确认表也没有确认上诉人是义务承担主体，因此，不能证明应该从上诉人处扣除。

　　第三、确认表中的“塔吊费”、“电费”、“满铺施工平台”、“铝塑板施工费”、“清理费”共计408991.2元，金额巨大，但没有任何原始凭证相佐证，就如被上诉人要求上诉人承担的维修费，尚且还有结算单、发票相佐证，而此处却单纯几个数字，其真实性显然无法令人相信。

　　第四、根据合同第2.1条的约定，本合同是“包死价”，因此，双方都无权变更合同的价款。依据合同第五条第一款第8项的约定，被上诉人应搭建脚手架并承担费用，根据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》的要求，脚手架搭建必须“满铺”，就是所谓的“满铺施工平台”。因此该费用应该由被上诉人承担，在没有任何合同进行变更的情况下，被上诉人擅自要求从原定工程款中扣除相应金额，显然违背了“包死价”的约定。

　　同理，“铝塑板施工”根据合同第一条第3款的约定属于上诉人的工程范围，包括在工程总价里，根据被上诉人自己提交的证据，被上诉人已确认铝塑板施工是由上诉人完成的，在被上诉人没有证据证明自己进行了铝塑板施工的情况下，擅自扣取相应费用不但与合同相悖，而且违背了公平原则。

　　关于维修义务及维修款的意见

　　一、本案讼争的维修事项属于合同第八条约定的“质量保修”范围。

　　根据一审查明的事实，上诉人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上诉人在20xx年7月15日前即已投入使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“解释”)第十三条的规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”因此从20xx年4月

　　8日开始，工程进入保修期，即使认可被上诉人在20xx年7月19日曾发函，上诉人也只应承担“质量保修”的义务

　　二、上诉人积极履行了保修义务。

　　根据被上诉人提交的证据18，上诉人已经明确答复被上诉人，上诉人于7月13日派人进行屋面维修，在商讨解决方案过程中，因陵水县第一届体育运动会于7月16日开幕(证据17的内容)，因此，被上诉人通知暂停维修。并告知上诉人施工人员每日在现场巡逻，以便及时维修。被上诉人并未对上诉人的此一回复提出任何异议，应认定为被上诉人认可了上诉人陈述的事实。

　　三、被上诉人不顾上诉人的反对，将维修工作承包给不具备资质的施工队进行维修，属于违法无效的行为，其支付的费用和由此导致的后果应由被上诉人自行承担。

　　被上诉人分包的工程是专业工程，属于专业分包，在被上诉人提交的证据11、12里也进行了确认。这种专业工程必须由取得专业资质的公司施工和维修，被上诉人根本没有审核李某、杨某两个班组的资质，更没有证据证明这两个班组取得了网架钢结构的施工资质，就将维修工程承包给这两个班组擅自施工，根据解释第一条“承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”应认定合同无效的规定，这一承包行为显属无效。根据解释第四条：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”即使被上诉人已按证据20、21、22所显示的支付了多达276600元费用，依法也应当被收缴，而不应将该费用转嫁到上诉人身上。

　　四、即使上诉人需承担保修义务，需要支付因保修产生的费用，根据合同第8条的规定，也应先从质量保修金内扣除，不足部分才由上诉人支付。

　　关于提供施工图纸和竣工资料的意见

　　一、依据被上诉人提交的证据14及上诉人提交的证据3，均能证明上诉人已经将施工图纸移交给被上诉人。被上诉人提交的证据14第10点的内容为：“屋顶彩钢板铺设与图纸不符，施工工艺较差……。”从该内容看，被上诉人是对照施工图纸对上诉人的施工工程进行检查验收的，足可证明被上诉人已经拿到了施工图纸。

　　上诉人提交的证据3，一审已经认可其真实性，上面所列举的移交资料也包括施工图纸。

　　争议工程施工完毕并得到被上诉人认可的事实，证明了图纸已经得到包括被上诉人在内的各方的认可。

　　二、组织审核施工图纸的义务主体是被上诉人，被上诉人没有对施工图纸组织三方审核，上诉人从未拿到过经审核的施工图纸，也根本无法给付被上诉人经审核的施工图纸。

　　依据《合同》第五条双方责任第(一)款第2项内容，明确约定了被上诉人对图纸的组织审核义务。《合同》第五条第(二)款第2项约定图纸须经原设计单位、建设方和海南省审图中心三方审核通过。

　　在上诉人向被上诉人交付施工图纸后，被上诉人依照合同约定，本应组织三方对图纸进行审核，但直至今日，被上诉人从未告诉上诉人已经组织三方审核施工图纸，被上诉人也从来没有将经审核的施工图纸交付给上诉人。被上诉人及监理方同意上诉人按上诉人交付给被上诉人的施工图纸进行施工，且工程已经完工并由被上诉人投入实际使用，证明双方在合同的实际履行已经一致同意变更了合同的原约定。

　　如果被上诉人执意要求上诉人交付经审核的施工图纸，则法院必须判令被上诉人先行组织三方对施工图纸进行审核，在被上诉人将审核通过后的施工图纸交付给上诉人，上诉人才能履行这一义务，否则，这一义务就是无本之木。

　　综上，一审判决扣除上诉人应得的工程款408991.2元，判决上诉人向被上诉人支付维修款276600元，判决上诉人向被上诉人提供经审核通过的施工图纸和竣工资料都没有实施和法律依据，请二审法院依法予以改判。

　　代理人：

机场建设施工合同 篇17

　　发包人:(全称) 承包人:(全称)

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平 , 等,自愿,公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书.

　　一,工程概况

　　工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程规模: 结构形式: 工程立项,规划批准文件号: 资金来源:

　　二,工程承包范围

　　承包范围:

　　三,合同工期

　　工程合同工期总日历天数:_____天. 拟从 年 月 日开始施工,至 1 年 月 日竣工完成.

　　四,质量标准

　　工程质量标准:

　　五,合同价款

　　合同总价 (大写) : (小写) : 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程) ; □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程) . .

　　;

　　六,组成合同的文件

　　组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一 致.

　　七,词语含义

　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同.

　　八,承包人承诺

　　承包人向发包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施,完成并 保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务.

　　九,发包人承诺

　　发包人向承包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务. 2

　　十,合同生效

　　订立合同时间: 订立合同地点:

　　年

　　月

　　日

　　合同双方当事人约定本合同自双方签字,盖章后,于 生效.

　　发 地

　　包

　　人: (公章) 址:

　　承 地

　　包

　　人: (公章) 址:

　　法定代表人: 委托代理人: 电 传 话: 真:

　　法定代表人: 委托代理人: 电 传 话: 真:

　　开户银行: 帐 号:

　　开户银行: 帐 号:

　　邮政编码: 电子邮箱:

机场建设施工合同 篇18

　　发包方(甲方):

　　承包方(乙方):

　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《天津市公路管理局合同管理办法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同:

　　第1条:工程概况

　　1.1 工程名称:

　　工程地点: 工程内容:

　　1.2 承包范围:

　　1.3 开工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日

　　第2条:建设规模、主要工程量 :工程造价 元,大写

　　第3条:工程款结算方式：

　　第4条:合同生效及终止:

　　本合同自签订之日起生效,在双方完成相互约定内容 后即告终止。

　　第5条:合同份数

　　5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;

　　5.2甲乙双方如发生经济纠纷,可以通过向蓟县人民法院起诉解决。

　　合同签订时间:

　　合同签订地点: 备注：

　　发包方(章) 承包方(章)

　　地址: 地址:

　　法定代表人: 法定代表人:

　　委托代表人: 委托代表人:

　　电话: 电话:

机场建设施工合同 篇19

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。经双方就 工程发、承包事项协商一致，特订立本补充协议，并作为工程付款、结算等依据，其他事宜执行《建筑工程施工合同》。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　结构形式：

　　建筑面积：

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：包工包料、施工图纸全部内容 。

　　三、合同日期：

　　开工日期：年月 日

　　竣工日期 年月 日

　　合同日期总日历天数： 天

　　承包人若延误工期，每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金，属停水、停电原因经甲方和监理签字确认后工期顺延。

　　四、质量标准：

　　工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—20xx）和设计文件要求。

　　质量验收标准：合格。

　　五、合同价款：

　　金额（暂估）： 大写：

　　六、工程价款结算方式：

　　执行1996年《山东建筑工程综合定额》、《山东省安装工程综合定额》。20xx年《山东建筑工程综合定额潍坊市估价表》，1994年《全国统一安装工程预算定额山东省价目表》，以及配套的费用定额，现行有关规定，按施工图预算加变更签证费用据实结算。 工程类别：按单位工程实际类别。取费等级：丙级，人工工资单价建安装饰均为28元/工日，临设增补费按建筑面积8元/平方。室外配套工程类别：按V类结算。工程竣工验收30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料，并办理结算。

　　七、工程款支付方式：

　　1.主体阶段分四次拨款：拨款时必须扣除甲方供料款

　　（1）基础至±0，拨付割算款75%；

　　（2）一层至二层，拨付割算款75%；

　　（2）三层至四层，拨付割算款75%；

　　（3）五层至封顶，主体验收完成，拨付割算款75%。

　　2.装饰阶段拨款：

　　（1）内、外墙完成拨付割算款75%；

　　（2）地面、屋面工程完成付割算款75%；

　　（3）工程竣工验收合格，拨付至割算款的80%，工程竣工验收后三月内办理完工程决算，审计完毕支付至工程总造价的95%，余款保修金5%按国家规定执行，待保修期满三个月内无息付清。

　　八、发包人材料供应：

　　1.瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确认样品和价格。

　　2.电线、电缆、配电箱由甲方提供，开关、插座由发包人指定品牌型号确认价格。

　　3.防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认价格。

　　4.塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶手由发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。

　　5.据实结算的材料需双方共同看样定价订货。

　　九、承包人材料采购：

　　1.承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按甲方工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用。由此延误的工期不予顺延。

　　2.甲方或监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　3.承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必须用有备案资质的单位，并经甲方考察认定后方可进行分包，资质复印件加盖公章留发包人存档。

　　4.按规定允许找差价的议价材料，由甲、乙双方按届时市场价签证确认。

　　十、材保费和配合管理费：

　　1.甲供材乙方计取材保费：1%。

　　2.甲方分包项目,乙方计取管理费2%；

　　3.定品牌认价的.材料不计取材保费。

　　4.甲供材超出预算定额部分，按甲供价增加10%扣款。

　　5.工程投标产生的费用，承包人承担按照国家规定应由承包人承担部分的费用。

　　十一、隐蔽工程和中间验收：

　　工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，，承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

　　十二、安全文明施工与民工工资：

　　1.安全文明施工：

　　承包人须按照工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人承担。

　　2.民工工资：

　　乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账，甲方可随时检查，乙方应按约定及时支付民工工资，确保民工不上访。因甲方不按约定拨付工程款，乙方有承担垫付民工工资的责任，因乙方原因拖欠民工工资造成民工上访，甲方有权将乙方工程款直接支付民工工资。

　　3.工程资料：

　　承包人须确保工程施工技术资料和安全技术资料详实完整，达到当地主管部门要求，并按时提交发包人和进行备案。

　　十三、工程质量保修：

　　保修期按国家有关规定，承包人应履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。若承包人推诿不作为，在通知后七日内不安排维修，发包人可自行安排维修，所发生的费用从承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人补足差额。

　　十四、现场管理：

　　1.三通一平：发包人保证水、电供应和道路通畅。

　　2.塔机安拆：乙方服从甲方安排，避开管线位置，服从甲方的施工现场总平安排。施工单位必须具备相应资质。

　　3.回填完成后，在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人所有临设应及时拆除，以免影响工程进度。

　　4.水、电管理：临时水电不得外借，不得出现偷水、窃电现象，否则给予相应经济处罚。

　　十五、其他：

　　1.工程产生的营业税:由发包人代扣、代缴。

　　2.工程产生的水、电费，由发包人代扣、代缴。

　　3.严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、娱乐等一切非正常的经济活动，一经查实，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%作为违约金；若在合同履行过程中，乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发现上述行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。同时，甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

　　若甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券及其它利益，或故意刁难、显失公平现象，乙方有权举报，廉政监督电话：或。

　　十六、本协议与甲乙双方签订的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的，可向本协议签订地法院起诉。

　　本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署，一式四份，发包人二份，承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　发包人:（盖章）承包人：（盖章）

　　法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

　　签约时间： 年 月日

机场建设施工合同 篇20

　　发包方（甲方）：承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。

　　第一条工程名称：中和设备基础工程。

　　第二条工程地点：____区罗汉街工业园。

　　第三条工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。

　　第四条工程造价：设备基础按照元3砼（按实际工程量结算）。

　　第五条承包方式：包工包料。

　　第六条工期：本工程自________年____月____日开工至________年____月日竣工。工期为天。

　　第七条工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。

　　第八条结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。

　　第九条工程类别及企业等级：按有关规定执行。

　　第十条甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。

　　第十一条乙方权利：

　　1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。

　　2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。3.施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。

　　第十二条竣工验收与结算：

　　一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。

　　二、验收合格后____日内办理竣工验收及结算手续。

　　第十三条付款方式：自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工________年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。

　　第十四条保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起________年。

　　第十五条违约与仲裁：

　　一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请____区经济合同仲裁委员会申请仲裁。

　　二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。

　　第十六条附则：

　　一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

　　签约时间：________年月____日

机场建设施工合同 篇21

　　发包方(以下简称甲方)：

　　代表人：

　　地址：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　代表人:

　　身份证号:

　　地址：

　　依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，就该工程质量、工程进度、安全生产等事项达成一致，签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.工程地点：

　　2.工程范围：

　　3.承包方式：

　　3.1按图纸、清单备注栏说明及工程范围内、包质量、包安全、包工人差旅和食宿费。

　　3.2施工用水电费由乙方承担。

　　3.3本合同执行清单价结算，按甲方要求 天完成主体，总工期 天完成项目;若甲方所供设备、材料、及款项不到位造成的工期延误乙方不承担任何责任。

　　3.4施工工具及劳保用品(含施工工具及吊葫芦、脚手架、临时用电的电箱电缆线照明、手套、口罩、安全带、安全帽、木梯等)购置及托运费由乙方负责;

　　3.5现场施工材料的卸货搬运及保管由乙方负责;

　　4.工期

　　总工期： 日历天。

　　开工日期：　 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　第二条 双方代表

　　1.甲方驻工地代表姓名： 联系电话：

　　2.本工程实行甲方代表负责制，甲方委托甲方代表对本安装工程实行现场管理。

　　3.乙方驻工地代表姓名： 联系电话：

　　4.施工中必须和甲方代表一起参与项目管理及各项会议;

　　4.1甲方工作

　　4.1.1合同开工前3天，提供施工所需要场地。

　　4.1.2合同开工日期前3天，办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续。

　　4.1.3如乙方不按合同要求进行施工，甲方即可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工。

　　4.2乙方工作

　　4.2.1按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。遵守有关法律和规定，接受甲方的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要及施工验收规范进行施工。为甲方交由乙方施工的工程提供配合，服从甲方对分包工程的协调。

　　4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程进度计划及其相应统计报表;

　　4.2.3 在乙方施工的施工场地内，按工程和安全需要提供和维修夜间施工使用的照明、看守由乙方负责。

　　4.2.4遵守当地市政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定，并办理有关手续。

　　4.2.5遵守当地市政府和甲方上级单位对施工场地的规定和要求。

　　4.2.6 按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备。

　　4.2.7 已竣工工程未交付甲方验收之前，乙方负责成品保护，工程竣工后3天内清理现场，做到工完场清。

　　4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。

　　4.2.9乙方必须为进入场地的所有工人和管理人员购买工伤保险，确保施工安全和第三者的安全，在施工中违章操作发生的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　4.2.10乙方应自行解决施工过程中工人的食宿问题。

　　4.2.11乙方有义务事先告知甲方未知的与本工程质量相关的事项，如乙方知道或根据经验有关质量问题而告知甲方。

　　4.2.12由于乙方自身原因造成工程质量问题，所需人工、材料、机械费用由乙方承担。

　　4.2.13乙方必须严格遵守安全生产法则。

　　4.3 施工组织设计及进度计划

　　乙方在合同签订生效后3日内，将施工方案、劳动力安排、机械安排和进度计划提交甲方代表。

　　第三条　工期顺延

　　1.以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延;

　　1.1 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累积超过八小时;

　　1.2甲方不能按约定期限交出施工场地，清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电;

　　1.3由于战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、以及台风、大雨、暴雨、地震等。

　　第四条 工程验收

　　乙方在工程完工 3日内通知甲方进行初步验收，并有义务配合甲方进行工程总验收。

　　第五条　合同价款及支付

　　1.合同总价,即人民币 元整(大写 元整)。

　　2.合同签订生效后甲方支付乙方工程款总额 30 %即 元(大写 元整)，工程完工初验合格后支付 40 %即 元(大写 元整)，工程总验收合格后支付 20 %即 元(大写 元整)，余款质保期满后一次性支付给乙方。

　　3.质保期： 年。

　　第六条 其他条款

　　1.本合同未尽事宜双方本着友好合作诚意协商解决，若协商不成双方都可以向人民法院提起诉讼。

　　2.工程图纸等作为合同附件与合同具同等法律效力。

　　3.本合同经双方盖章签字后生效，合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　日期： 日期：

机场建设施工合同 篇22

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。

　　第一条、工程事项

　　1.1工程名称：_______________________________________

　　1.2工程地点：_______________________________________

　　1.3工程内容：_______________________________________

　　1.4工程开竣工日期：____年___月___日至___年__月___日。

　　第二条、工程承包范围

　　2.1承包范围:乙方包工，包料。

　　第三条、发包人工作

　　3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。

　　3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。

　　第四条、承包人的权利和义务

　　4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。

　　4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。

　　4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。

　　4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。

　　第五条、工程造价和结算

　　5.1工程总价：大写_________________________________

　　5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为预付款。

　　5.3乙方材料及工人进场再付工程款___%大写__________元

　　5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。

　　5.5工程结束三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。

　　第六条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，工期相应顺延。

　　6.1不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气；地震、洪水等天灾。

　　6.2发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进行。

　　第七条、违约责任

　　7.1除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。

　　7.2甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。

　　第八条、争议解决方式

　　8.1本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。

　　第九条、其他

　　9.1协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补充协议具有同等法律效应。

　　第十条、合同份数及生效日期

　　10.1本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　___年__月___日

机场建设施工合同 篇23

　　审判长、审判员;

　　受本案原告委托，经人民法院同意，今天依法出庭，就诉宁夏建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，作为其代理人，依据法律规定，发表如下代理意见：

　　一、被告应立即支付拖欠人工费，并承担欠款利息。

　　被告承包宁夏X有限公司工业园区电石项目，为完成该项目的扫尾工程要求原告组织人员按照其要求完成工作，20xx年原告组织人员开始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日经被告结算共计拖欠原告人工费518600原，为明确拖欠事实原告同时出具了该项目原告人工费用的结算清单，明确了原告的具体工作项目及所产生的费用，但该款项被告却一直没有支付，代理人认为，原被告之间权利义务明确，拖欠事实清楚，被告理应按照其出具的人工费结算清单支付拖欠原告518600元人工费，另外依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(一) 建设工程已实际交付的，为交付之日;(二) 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”。 根据以上规定，原告于20xx年5月30日实际己完成全部工作，被告应从该日起承担欠款利息。

　　二、被告托欠的款项，基本上都是农民工的血汗钱，继续拖欠下去势必会给社会酿成不安定因素。原告在提起诉讼前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。国务院和有关部门三令五申地通知和强调，从维护社会稳定大局的高度，把解决拖欠农民工工资问题作为当前一项重要而紧迫的任务，切实维护农民工的合法权益。原告为索要工程款，及时给付农民工工资，多次向被告说明情况甚至乞求，被告却麻木不仁，无动于衷，丧失起码的同情心。原告在索要不得，求助无门的情况下，才举债提起诉讼。代理人认为，这起纠纷虽然是拖欠工程款，但在纠纷的背后涉及到几十名农民工的利益。因此，请法庭从稳定社会的角度判决被告给付工程欠款。同时，也希望三被告从和谐社会的大局出发，及时给付工程欠款，妥善解决这起纠纷。

　　以上代理意见恳请法庭予以采纳。

　　代理人：刘保平 20xx年1月23日

机场建设施工合同 篇24

　　标准_____合同样本

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方) 身份证：

　　为了更好地保护校园建设，经学校研究决定，甲乙双方本着平等自愿的原则，乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程，经双方共同协商，达成以下协议，共同遵照执行：

　　一、工程地点：

　　1、我镇学生宿舍正对面操场。

　　2、我镇厕所至学生宿舍后。

　　二、乙方承包施工内容：

　　1、乙方愿意承包我镇操场平整工程，平整价格按32元方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费)，开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右，其中开挖出的石方属于学校所有，开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。

　　2、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程，施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方计算，施工价格按218元元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，其余部分所有材质由乙方提供，价格按268元方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。

　　三、质量要求：

　　1、操场平整

　　乙方平整的操场除按长、宽、深平整外，平整完后操场无_____小洼，平整后的操场中无剩余的土方，石方堆积，经甲方验收合格为准。

　　2、堡坎修建

　　乙方进行堡坎修建时，按平均宽度0.8米修建，堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算，修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝，且砂浆标号足，满浆满灌，经甲方验收合格为准。

　　四、矛盾纠纷：

　　1、甲方负责提供外运土方、石方地点，若堆放时发生矛盾，一切矛盾由甲方负责，乙方概不负责。

　　2、甲方负责处理好修建堡坎时的`地界，若乙方施工与老百姓发生地界纠纷，乙方概不负责。

　　3、乙方注意文明施工，若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题，与老百姓发生纠纷，乙方自行处理，甲方概不负责。

　　五、工程造价：

　　以上所有工程造价按实际丈量计算。

　　六、竣工时间：________年____月____日。

　　七、付款方式：

　　乙方工程完工后，经甲乙双方验收合格后，乙方出具正规税务发票，甲方到会计核算中心报账后，一次性支付给乙方。

　　八、安全施工：

　　乙方在组织施工过程中，应注意施工安全，杜绝安全事故的发生，则出现的一切安全安全事故，造成的人员伤亡，带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。

　　九、违约责任：

　　甲乙双方若有违约，双方共同协商妥善解决，若争执不下，按照相关法律程序进行解决。

　　十、其它：

　　1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

　　2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

机场建设施工合同 篇25

　　建设单位：_________(以下简称发包方)

　　施工单位：_________(以下简称承包方)

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条：工程名称：

　　第二条：工程地点：

　　第三条：建筑面积：

　　第四条：工程价款及付款方法：

　　第五条：工程期限(开工、竣工时间)

　　第六条：工程质量标准

　　第七条：承包形式及材料设备供应

　　第八条：发包方义务：

　　1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行签订协议执行)

　　2.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。

　　3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

　　甲方：

　　乙方：

机场建设施工合同 篇26

　　发包人(全称):(以下简称甲方)

　　承包人(全称):(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称： 黄金堡栋

　　工程地点： 重庆市x镇

　　工程内容：建筑面积31200M2、结构类型：框架、剪力墙结构、地上二十九层，地下一层，全高99.6米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源: 自筹。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：土建及安装工程(发电机组、塑钢门窗、消防系统 除外)和环境工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：20xx年2月5日。 竣工日期：20xx年8月6日。 合同工期总日历天数548天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：优良。

　　五、合同价款

　　金额(大写)：暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币) ￥：2360万元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、 本合同协议书

　　2、 中标通知书

　　3、 投标书及其附件

　　4、 本合同专用条款

　　5、 本合同通用条款

　　6、 标准、规范及有关技术文件

　　7、 图纸

　　8、 工程量清单

　　9、 工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定 双方签字签章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

机场建设施工合同 篇27

　　甲方：_____网吧（以下简称甲方）

　　负责人：

　　乙方：建筑装饰工程有限公司（以下简称乙方）

　　负责人：

　　依照《中华人民共和国民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：网吧室内装修工程。

　　2、工程地点：中心小学附近

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概况：建筑面积1700.00平方米。

　　二、工程装修内容

　　室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。

　　三、工程造价

　　工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；

　　工程造价为：_________元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）

　　四、工程期限

　　工程开工日期：________年____月____日

　　工程竣工日期：________年____月____日

　　五、质量要求

　　按国家建设部行业标准G73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为________年，终身维修。

　　六、付款方式

　　1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的`30%金额。

　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。

　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的40%。

　　七、双方责任

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　八、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）

　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方：____乙方：

　　日期：____日期：____

机场建设施工合同 篇28

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　在平等、自愿，并协议商一致的基础上，甲、乙双方协议合资建房，达成如下协议条款：

　　一、甲方准备修建一幢六层半的楼房，因资金不足，现与乙方合资修建，修建期限从合同生效之日起一年内交房(除不可抗力原因才延期：如下雨、洪灾、地震、停电等)。

　　二、分房情况：第四层邻街一套的房屋产权归乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有权归乙方中的陈德洪所有;第五层邻街一套的房屋产权归乙方中陆辉所有;背街一套的房屋所有权归乙方中的何定宇所有;第六层邻街一套的房屋产权归乙方中的刘劲所有;背街一套的房屋所有权归乙方中的岑秋莲所有;第七楼半层及屋顶房屋产权归乙方中的邓芳所有。

　　三、付款方式：分三次付清房款，首付人民币肆万元整;修到所需楼层付人民币肆万元整;交房门钥匙时付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款两天内，乙方必须付款，否则房屋由甲方自行处理。)

　　四、单价：按元/每平方米集资。

　　五、房屋竣工后办理房屋土地使用证和房屋产权手续等费用，由甲、乙双方各自负责。

　　七、房屋竣工后房屋的水、电和数字电视：甲、乙双方各自立户，费用由甲、乙双方各自负责。

　　八、本协议生效后，双方无条件遵守和履行，不得违反。

　　九、双方在规定期限内不按合同履行，违约方向对方赔付违约金人民币叁万元整。

　　十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，本协议经双方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　时间：

机场建设施工合同 篇29

　　甲方：

　　乙方：

　　根据建筑法和《中华人民共和国民法典》以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合，共同遵守：

　　第一条、承包方以包工及包石料形式承包建造。

　　一、大坝(按图纸施工)：

　　1、乙方包石料及人工，围水、围堰、绝水墙开挖筑建等，单价以整体方量计算，每立方110.00元。

　　2、甲方提供一台拌和机，电费甲、乙双方各一半。

　　3、水泥、沙及监理、质监由甲方负责，但乙方必须按监管部门要求施工，必须保证质量。

　　二、机房、宿舍：

　　1、机房按图纸施工，附设吊机梁包支架、模板、人工每平方米270.00元，包贴两面外墙瓷片，包含基础及机组基础。

　　2、宿舍：按3.2米高，重力墙结构筑建，两房一厅一厨房一卫生间结构，包贴一面外墙瓷片，包支架、模板、人工每平方180.00元。

　　3、机房尾水档土墙，包石料、人工，每立方105.00元。

　　4、压力管镇墩，包石料、人工，每立方105.00元。

　　5、变压器台，包石料、人工每立方105.00元。

　　三、渠道、前池：

　　1、按图纸施工，平台开挖乙方派一人专职指挥平台开挖，石方段乙方取石爆破人工及工料不另计，如乙方取完石后，另爆破开挖打炮人工按每工120.00元。

　　2、石方彻筑包石料人工每立方105.00元，(无抽勾段外墙要批石口)。

　　3、水渠底铺盖10厘米砼，包平整地面、压光人工每立方70.00元。

　　4、水渠墙面批挡人工每平方6.00元。

　　四、工程质量标准及保质、保修条件，期限

　　以上项目乙方保证质量，发电站发电3个月内保证不出现渗漏，崩塌(山体塌方除外)如质量问题出现渗漏、崩塌，由乙方负责免费修复或重建。

　　五、付款方式：

　　1、乙方进场后一个星期内，开始按工程进度，由甲方支付85%工程进度款。

　　2、工程验收合格后，甲方五天内支付10%工程款给乙方。

　　3、余款待工程确保没有质量问题时，发电3个月余款5%保质金，6个月内付清。

　　六、施工期：

　　_________年_________月进场施工，_________年_________月底必须全面完工。由于甲方造成中途停工的工期。按误工期顺延。

　　七、甲方派出驻工地代表，对工程进度，工程的质量进行监督，检查验收隐蔽工程。乙方要保证质量，注意安全，如乙方在施工过程中发生一切事故，由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

　　八、双方义务：

　　乙方进退场费用，生活生产设备。甲方负责提供生活用地，用电由乙方支付电费，在施工工期间，由甲方处理好村民关系，甲方不按期支付工程款，超过3个工作日起，乙方有权停止施工，停工期间的窝工及其他损失实甲方承担，工期顺延。乙方不能按期完工，按每天100元对乙方进行罚款。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同签字后生效，双方不得违约，有不尽事宜另行协商。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

机场建设施工合同 篇30

　　发包方：_______________________________________________

　　承包方：_______________________________________________

　　工程名称：_______________________________________________

　　工程地点：_______________________________________________

　　建筑面积：_________________平方米;层数：_______________

　　结构类型：________________;檐高/跨度：________________米

　　批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)_________________

　　工程性质：(指基建、技改、合资等)：_____________________

　　承包范围：_______________________________________________

　　承包方式：_______________________________________________

　　质量等级(优良或合格)：_________________________________

　　工程承包造价(金额大写)：_______________________________￥：_____________________________元建设工程施工合同(小型工程本)是依据拟定的，适用于建筑面积在平方米以内或承包造价在-元以内的建筑工程。建设工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

　　第1条工期

　　1·1本合同工程定于____年____月____日开工;于____年____月____日竣工。合同工期日历天数为____天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_____天。

　　1·2承包方为提前工期采取的`相应措施及因此增加的经济支出：_______

　　1·3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：

　　第2条图纸发包方于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套图纸。

　　第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：___________;项日经理姓名：_______________。

　　第4条发包人工作

　　开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后______天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后_______天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。

机场建设施工合同 篇31

　　承包人：

　　发包人 ：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：建筑面积： m2，建筑高度 m或

　　跨度 m，结构类型： ，

　　层数 ，其它

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表 (附件1)

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数 天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款金额 (大写)： 元 (人民币)￥： 元

　　六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定 后生效。

　　发包人：(公章) 承包人：(公章)

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

机场建设施工合同 篇32

　　甲方：XX县XX镇XX村村委会

　　乙方：住址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。

　　一、工程名称和地点

　　1、工程名称：XX镇XX村村道水泥路整治。

　　2、工程地点：XX县XX镇XX村。

　　二、工程承包范围及内容

　　该段路基为水泥路面，要求把水泥路路面断板处重新修补、路基加宽。宽度50公分，涵洞沟渠疏通。

　　三、承包方式

　　本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。

　　四、工程造价

　　根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币：贰万肆仟陆佰元正(￥：24600元)

　　五、工程施工工期

　　本合同施工工期为30天，(雨天除外)，20__年12月20日开工，于20__年1月20日竣工。

　　六、甲、乙双方的权利，义务

　　1、甲方的主要权力、义务。

　　(1)甲方的主要权利

　　派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。

　　(2)甲方的主要义务

　　①甲方接到乙方验收申请后，3天内组织有关人员进行验收，否则损失由甲方负责。

　　②负责提供取土料场，弃土料场，负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。

　　2、乙方的主要权力、义务

　　(1)乙方的主要权力，乙方工程全额垫支，完工后一次性全部付清。

　　(2)有权自行采购所需材料及施工人员的调度。

　　(3)严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。

　　(4)制定安全技术措施，承担安全事故所发生的费用。

　　七、违约责任

　　本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价30%的违约金)，并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。

　　八、附则

　　1、本合同一式三份，合同双方各执一份，村委会存档一份。

　　2、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。甲方：

　　乙方：

　　社员代表签字：20xx年12月10日