合作承包经营合同范文（精选34篇）

　　第十一条 本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十二条 本合同自双方签(章)后生效。

　　第十三条 本合同及附件一式份，由甲、乙双方各执 份。具有同等法律效力。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　X年X月X日 X年X月X日

合作承包经营合同范文 篇28

　　发包人(全称)： 松烟镇松烟社区 承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称：松烟农民文体活动中心体育馆和猪市坝片区道路建设 工程地点：

　　工程内容：余庆县松烟农民文体活动中心体育馆施工图所示全部工作内容和猪市坝片区道路施工图所示全部工作内容。 资金来源： 发包人自筹 二、工程承包范围

　　承包范围：余庆县松烟农民文体活动中心体育馆施工图所示全部工作内容和猪市坝片区道路施工图所示全部工作内容。 合同工期

　　开工日期： 20_年10月20日 竣工日期： 20_年7月10日

　　合同工期总日历天数 200 天(按实有工期算)。 三、 质量标准

　　工程质量标准：业工程质量验收规范要求。金额(大写)： 约陆佰万元整

　　￥：

　　本价款为可调合同价款，工程完工后按本合同《专用条款》第23条按实结算。

　　五、 组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 本合同协议书 中标通知书 投标书及其附件本合同专用条款 本合同通用条款

　　标准、规范及有关技术文件 图纸 工程量清单 工程报价单或预算书

　　10、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　七、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　八、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。合同订立时间 20_ 年 10 月 1 日

　　合同订立地点 松烟镇松烟社区居民委员会办公室 本合同双方约定签字盖章 后生效。 发 包 人：(公章)住所：余庆县松烟镇法定代表人：委托代理人：电话：传真：开 户 名：开 户 银 行： 账号：邮 政 编 号：564401 承 包人：住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开 户 名：开 户 银 行：账号：邮 政 编 号： (公章) gf-1999-0201

　　建 设 工 程 施 工 合 同

　　第二部分 专用条款

　　中 华 人 民 共 和 国 建 设 部

　　国 家 工 商 行 政 管 理 局

合作承包经营合同范文 篇29

　　甲方（单位或个人名称）：

　　乙方（单位或个人名称）：

　　因____________________________需要，甲、乙双方协商，依据农村土地承包合同和《农村土地承包经营权证书》所取得的土地承包经营权的互换及相关事宜达成如下协议：

　　一、互换标的

　　1、甲方调换给乙方的地块

　　甲方调换给乙方的地块面积为亩，坐落于 （地名、面积、等级、四至、土地用途附后）。

　　2、乙方调换给甲方的地块

　　乙方调换给甲方的地块面积为亩，坐落于___________（地名、面积、等级、四至、土地用途附后）。

　　二、互换土地期限

　　甲乙双方互换地块的经营期限为 年，自______年____月____日起至______年____月____日止。

　　三、互换双方权利义务关系

　　土地承包经营权的'互换不改变土地的用途及承包义务。土地互换后，互换双方均取得对方的互换地块的承包经营权，丧失自己原有的地块的承包经营权。甲乙双方仍然要按照发包时确定的该土地的用途使用土地、履行该地块原来负担的义务，双方享有互换前原承包合同规定的权利。如在互换过程中发生经济补偿事项的，可在本合同中明确约定。

　　土地互换后，甲乙双方应变更土地承包经营权证书登记，并与发包方签订新的土地承包经营合同。

　　四、交付方式和时间

　　互换土地的交付方式为 或实地一次性全部交付。交付的时间为 年月日 。

　　五、违约责任

　　1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约，应向守约一方支付违约金。违约金的数额为 。

　　2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时，违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情况，由甲、乙双方协商，或由农村土地承包纠纷仲裁机构裁定，也可由人民法院判决。

　　六、争议条款

　　因本合同的订立、生效、履行、变更或解除等发生争议时，甲乙双方应协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：

　　1、提请村民委员会、乡（镇）人民政府、农村土地承包管理机关调解；

　　2、提请 仲裁委员会仲裁；

　　3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　七、生效条款

　　甲乙双方约定，本合同须经双方签字并经 乡（镇）政府农村经营管理机构备案（或鉴证）后生效。

　　八、其他条款

　　1、本合同中未尽事宜，可经甲乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，发包方和鉴证、备案单位各执一份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　住址： 住址：

　　签约日期： 年 月 日鉴证单位（签章）：

　　鉴证人：

　　鉴证日期： 年 月 日

合作承包经营合同范文 篇30

　　承包经营合同

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　住址：

　　身份证号码：

　　甲、乙双方经过充分协商，就乙方承包经营甲方达成如下协议：

　　一、承包形式

　　上缴利润定额包干，超额全留，不足由乙方自行承担。

　　二、承包期限

　　自年月日起至年月日止，共?年。

　　三、上缴利润定额及期限

　　1.乙方每月上缴给甲方的利润定额为?元；

　　2.甲、乙双方合同签定之日，乙方将前半年的利润?元先行支付

　　给甲方，并于?年?月?日、?年月日、年月日之前分三次将每次的利润元支付给甲方。

　　四、甲方发包的经营条件

　　1.甲方提供合法有效的营业执照及相关证件；

　　2.甲方提供约?平方米的经营用房，由甲方安装水表、电表，表

　　后设施由乙方自理。

　　五、乙方承包的经营义务

　　1.乙方承诺在经营范围内合法经营；

　　2.乙方每两个月一次向甲方缴纳水电费；

　　3.乙方按法律及政策的规定按时纳税并上缴工商管理费等有关行政

　　规费；

　　4.乙方的合法经营不受甲方非法干涉，在承包经营期间公章由甲方保管，乙方在经营中使用公章须经甲方审核；

　　5.乙方在合同签定之日向甲方缴纳经营保证金元；

　　6.乙方在承包经营期间的债权由乙方享有，债务由乙方承担。

　　六、合同的终止与续约

　　承包经营期满后，双方签定的承包经营合同自行终止。乙方如需继续承包经营，?需在经营期满前三个月与甲方协商，另行签定承包经营合同，乙方在同等条件下享有优先权。

　　七、合同终止后的处理

　　合同终止后，乙方不得撤除已有的装修（包括乙方自行的装修），维持营业用房的现状，营业用房内的余货及流动设备归乙方所有，并在合同终止后两日内搬离，与甲方办妥营业用房及营业执照等有关证件的交接手续，如乙方无违约行为，甲方将?元保证金归还乙方。

　　八、违约责任

　　1.乙方逾期向甲方上缴利润，每日按应缴额的％向甲方支付违约金，逾期天甲方有权单方终止承包经营合同，乙方在收到甲方终止承包经营合同通知后按本合同第七条办理相关手续，并赔偿甲方?元的经济损失；

　　2.乙方逾期向甲方缴纳水电费，每日按应缴额的?％向甲方支付违约金，逾期天，甲方有权停止供电供水，逾期天，甲方有权单方终止承包经营合同，乙方收到甲方终止承包经营合同通知后按本合同第七条办理相关手续，并赔偿甲方?元的经济损失；

　　3.乙方非法经营、不按时纳税等行为所引起的一切行政处罚均由乙方承担，甲方概不负责；

　　4.承包经营期间，任何一方单方提出提前终止合同，需提前三个月与对方协商，经得对方同意后方可终止合同，双方按本合同第七条办理相关手续，并赔偿对方经济损失?元；