合法的工地施工合同书（通用31篇）

合法的工地施工合同书 篇1

　　甲方：　　乙方：　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。　　

　　第一条 工程概况　　

　　1、工程地址：　　

　　2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 平方米　　

　　3、工程开工日期：　　

　　4、工程竣工日期：　　

　　5、工程承包方式：包工　　

　　6、工程总天数： 天，雨天顺延。　　

　　第二条 工程价款　　工程价款按照每平方米 元包工计算（大写） （ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。　　

　　第三条 质量要求　　

　　1、工程验收标准：根据业主要求　　

　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。　　

　　3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。　　

　　4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。　　

　　第四条 付款方式　　合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款 （ ），施工完成后再付款 （ ），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺：前结算清楚工程的余款。　　

　　第五条 工程工期　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。　　

　　第六条 工程验收　　双方按本合同

　　第三条约定的验收标准进行验收。　　

　　第七条 其他事项　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。　　

　　1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。　　

　　2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。　　

　　3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。　　

　　第八条 违约责任　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。　　

　　第九条 争议解决　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。　　

　　第十条 本合同自双方盖章或签字后生效　　

　　第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：电话： 电话：　　签约日期：

合法的工地施工合同书 篇2

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲方委托乙方____套房装饰装修工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款：

　　一、工程项目及内容：铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程，详细内容见乙方提供的，经甲方认可的施工说明及工程预算书。

　　二、承包方式：包工包料。

　　三、工程造价（____元）为人民币________

　　四、工程款项结算方法：乙方进场5天内，甲方应先预付给乙方50%工程款即（人民币____元），工程完工验收后，一个月之内付清余款（即人民币____元整）。

　　五、乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工，如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工项目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目，更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。

　　六、甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的，必须经甲方负责人或技术员签字认可。

　　七、交付使用日期：总施工期为____天，即由________年____月____日至________年____月____日。如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。

　　八、其它约定事项：_______

　　九、本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书，具同等法律效力。

　　十、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，各执为据。

　　十一、本合同自双方签字后即发生法律效力。甲方：乙方：____装饰公司代表：____________代表

　　甲方：_______

　　____年____月____日

　　乙方：_______

　　____年____月____日

合法的工地施工合同书 篇3

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　按照《中华人民共和国民法典》、《建设工程施工合同条件》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程地点及工程名称：

　　2、承包形式：

　　3、质量要求：

　　4、开、竣工日期：

　　5、使用材料名称：

　　6、甲方驻工地代表：

　　乙方驻工地代表：

　　二、工程价格及结算办法

　　1、总工程量：

　　2、价格：

　　3、预付款：(总金额%)_______万拾元

　　4、预付款结算时间及手续：

　　5、工程结算时间及手续：

　　三、质量要求及保修期限

　　1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求，特殊部位要接受乙方的技术要求;

　　2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象，按国家施工规范施工，并接受甲方和质检部门的规范化验收。

　　四、双方责任

　　1、甲方免费提供电力，卷扬机械和燃料的方便，同时提供劳工的食宿方便。

　　2、建立交接手续，对防水成品层，甲方有加强保护的责任，谁损坏谁负责。

　　3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。

　　4、乙方有自我保护的责任，安全事故一概由我方负责。

　　五、其它条款本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，都具有同等的`法律效力。

　　本合同的执行中争议解决，先协商解决，协商无效再起诉法院或经济法庭，依法解决。

　　本合同的执行和终止，自签订日起到工程结算清日为止。

　　六、法律责任

　　1、甲方违约：防水工程验收合格甲方承担乙方一切经济损失;该款按10%的月利息计算，作为违约金，并承担由此而产生的一切法律责任。

　　2、乙方违约：在没有特殊的情况下，如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承担。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：____________

　　______年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

合法的工地施工合同书 篇4

　　发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________

　　依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本装饰工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程地址：_________

　　2、工程概况：外牌匾人工费

　　二、工程日期开工日期________年____月____日交工日期________年____月____日

　　三、工程造价及结算方式：

　　1、工程总造价__________________________元整，不含所有税金。

　　2、本合同签定后，甲方向乙方支付总造价_________%人民币___________元整。

　　3、安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的_________%。

　　四、工程变更

　　施工期间改变工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。

　　五、违约责任

　　1、由于甲方原因导致中途停工，或改变施工方案，甲方应补偿乙方因停工、窝工及材料损失费用。

　　2、由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。

　　3、甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。

　　六、其它

　　合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。合同经双方鉴定生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新鉴定补充协议。

　　合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未交清尾款前，所有乙方施工项归乙方所有，交清尾款交工甲方使用。

　　甲方签字：_________

　　乙方签字：_________