工装装修合同书（精选34篇）

　　第十二条 违约责任

　　12.1 合同双方当事人中任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成经济损失。

　　12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失，由发包人负责。

　　12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应经济损失。

　　12.4 发包人未按期支付每次工程进度款(验收签字三日内)，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元,十五天后乙方可中止合约. 12.5 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。

　　第十三条 合同争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成，按下列第________种方式解决：

　　(一)提交武汉市装饰协会或_______________________________________________仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条 几项具体规定

　　14.1程施工而产生垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工程价款内)。物业公司向业主各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责交还锁________把，由承包人当场负责安装交付使用。

　　14.3 施工期间，承包人每天工作时间为：上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。

　　第十五条 其他约定事项：

　　第十六条 附则

　　16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　16.2 本合同签订后工程不得转包。

　　16.3 本合同一式________份，双方各执________份。

　　16.4 合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　附件一：装饰施工内容报价单;

　　附件二：甲方提供材料、设备表;

　　附件三：甲方委托乙方购卖材料报价单;

　　附件四：工程项目变更单

　　附件五：工程质量验收单

　　附件六：工程结算单

　　附件七：工程保修单

　　承 包 人(盖章)： 发包人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　委托代理人(签字): 委托代理人(签字)：

　　年 月 日

工装装修合同书 篇10

　　业主（以下简称甲方）：施工队（以下简称乙方）

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　工程地址：

　　使用面积：

　　二、价格

　　清包工费：￥大写：

　　其中包括水电工、泥工、垃圾清运费、材料搬运费。

　　三、付款方式

　　1、隐蔽工程完成，付￥_____________元；

　　2、泥工完成，付￥_____________元；

　　3、工程竣工，付_￥____________元；

　　4、双方款项往来，均应出具收据

　　四、工期

　　从年月日起至年月日止，工期为天。

　　因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费￥元/天。

　　五、施工

　　1、甲方须向乙方提供图纸整套，共___张；

　　2、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可；

　　3、施工项目内容的每一主要工序（隐蔽工程、结构工程、泥工）须经甲方认可后方可进行下一步工序；

　　4、施工质量将按照《住宅装饰装修验收标准（DB31/T30—1999）》中规定的内容进行验收。

　　六、材料

　　1、由乙方向甲方提供需购材料清单，甲方及时采购材料供施工方使用。

　　2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

　　3、乙方应验收甲方所购建材的质量和数量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的损失；

　　4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格双倍从人工费中扣除。

　　6、乙方提供的材料数量误差在5%——10%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新购买或材料、设备无法退回的损失将由乙方承担。

　　7、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性。

　　五、劳动力管理

　　1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件；

　　2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜；

　　3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件；

　　4、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员；

　　5、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

　　六、工地现场管理

　　现场禁止使用明火；现场禁止吸烟；油漆材料必须和其他材料分开放置。

　　七、关于工程管理、项目变更的约定

　　1、乙方在开工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。

　　2、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　3、保持现场卫生，施工现场每天完工后，乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。

　　八、工程验收

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前2天通知甲方验收，双方协商验收日期。水电工程完工后，乙方应在5日内制作水电布线图交与甲方。经验收不合格的，现场全部停工，乙方应予返工，直至合格为止，才能继续施工。返工费用及造成的损失由乙方承担。

　　九、争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　签章：签章：

　　签约日期：签约日期：

工装装修合同书 篇11

　　(简称甲方)

　　(简称乙方)

　　甲方将所承接综合楼、生活楼、35kV配电间、无功补偿装置室、车库及仓库、生活消防泵房程中的装修工程中的瓦工工作内容交乙方承包施工,为明确双方的建筑装饰﹑装修工程中的权利义务和违约责任,依照>﹑>和>的有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商同意签订本合同.

　　一﹑工程名称:华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站装饰装修工程

　　二﹑承包内容:

　　1、综合楼：地砖：955m2;卫生间地砖：48.36m2;墙砖：300m2;踢脚线：291.28m

　　2、生活楼：地砖：730.65m2;卫生间地砖：54.24m2;墙砖：467m2;踢脚线：530.52m

　　3、35kV配电间：地砖：237.8m2;踢脚线：97.42m

　　4、无功补偿装置室：地砖：144.48m2;踢脚线：50.8m

　　5、车库及仓库：地砖：202m2;踢脚线：166.76m

　　6、生活消防泵房：地砖：55.1m2;墙砖：156m2

　　7、室外理石：

　　1、挡墙：47m2;

　　2、台阶理石：58.024m2;

　　3、门牌理石：65;

　　4、旗台理石：11m2

　　8、室内理石：○

　　1、踏步：61.56m2

　　2、平台：15.74m2○

　　3、脚线：6.645m2○

　　4、挡水：8.9米○

　　9、厕所墩台：5个;管井柱：20个;窗台板：69个

　　总工程量：

　　1、地砖：2325.7m2;

　　2、卫生间地砖：102.6m2;

　　3、墙砖：923m2

　　4、踢脚线：1136.78m

　　5、室外理石：47m2+58.024m2+11m2=116.024m2

　　6、门牌理石(钢挂)：65m2

　　7、室内理石：61.56m2+15.74m2=77.3m2

　　8、窗台板：69个;厕所墩台：5个;管井柱：20个

　　三﹑承包方式:单包工

　　四﹑承包工期:自20xx年9月15日至20xx年10月25日完工.

　　五﹑劳务费单价:

　　1、地砖：35元/m2;

　　2、墙砖：45元/m2;

　　3、室内理石：80元/m2;

　　4、门牌理石：150元/m2

　　5、室外理石：120元/m2

　　6、卫生间地砖：45元/m2

　　7、踢脚线：5元/米

　　8、窗台板：50元/个;厕所墩台：200元/个;管井柱：100元/个六﹑劳务费总价(暂定):1、地砖：2325.7m2×35元/m2=81399.5元;