关于工地施工合同（精选34篇）

　　7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。　　

　　7.4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。　　

　　第八条 工程款支付方式　　

　　8.1合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款：　　

　　第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增加项目金额）的 %，即 元。　　

　　第二次：木工进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增加项目金额）的 %，即 元。　　

　　第三次：扇灰油漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增加项目金额）的 %，即 元。　　

　　第四次：工程完工及竣工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增加项目金额）的 5%，即 元。　　

　　8.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。　　

　　8.3 工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。　　

　　8.4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 12____月　　

　　第九条双方责任和工期延误处理　　

　　9.1以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：　　

　　（1）不能提供水、电；　　

　　（2）不能保证每天8小时以上工作时间（含加班）；　　

　　（3）不能按期提供自购材料、设备；　　

　　（4）不能按期支付工程款影响正常施工的；　　

　　（5）因甲方原因变更设计、增加施工项目；　　

　　（6）同意工期顺延的其他情况。　　

　　（7）逾期验收或无故怠于验收；　　

　　（8）因甲方责任造成工期延误的其他情况。　　

　　9.2对以下原因造成工期延误， 工期不顺延：　　

　　（1）因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延；　　

　　（2）因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。　　

　　（3）乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的，由乙方负责；　　

　　（4）乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿；　　

　　（5）乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。　　

　　（6）乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。　　

　　9.3 合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。　　

　　9.4 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。　　

　　9.5 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。　　

　　9.6 甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______元。　　

　　9.5 由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______元。　　

　　第十条 关于设计和施工及验收的约定　　10.1乙方设计师完成的施工图，必须在商定的时间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工。　　10.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工（安装）。　　10.3施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。　　10.4隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为两天。甲方未按时验收的，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以承认。　　10.5工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后 天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。　　10.6双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。　　

　　第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。　　

　　第十二条合同争议的解决方式　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由____市装饰协会调解；协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。　　

　　第十三条 附则　　1

　　3.1 本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。　　1

　　3.2 本合同签订后工程不得转包。　　1

　　3.3 本合同一式_贰__份，双方各执__壹__份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。　　1

　　3.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。　　甲方：_________ ___（签字）　　乙方：东莞215;装饰工程有限公司（盖章）　　法定代理人：_____________　　委托代理人：_____________　　地址： 地址：市镇215;路215;　　电话： 电话

关于工地施工合同 篇5

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　按照《中华人民共和国民法典》、《建设工程施工合同条件》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程地点及工程名称：

　　2、承包形式：

　　3、质量要求：

　　4、开、竣工日期：

　　5、使用材料名称：

　　6、甲方驻工地代表：

　　乙方驻工地代表：

　　二、工程价格及结算办法

　　1、总工程量：

　　2、价格：

　　3、预付款：(总金额%)_______万拾元

　　4、预付款结算时间及手续：

　　5、工程结算时间及手续：

　　三、质量要求及保修期限

　　1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求，特殊部位要接受乙方的技术要求;

　　2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象，按国家施工规范施工，并接受甲方和质检部门的规范化验收。

　　四、双方责任

　　1、甲方免费提供电力，卷扬机械和燃料的方便，同时提供劳工的食宿方便。

　　2、建立交接手续，对防水成品层，甲方有加强保护的责任，谁损坏谁负责。

　　3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。

　　4、乙方有自我保护的责任，安全事故一概由我方负责。

　　五、其它条款本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，都具有同等的`法律效力。

　　本合同的执行中争议解决，先协商解决，协商无效再起诉法院或经济法庭，依法解决。

　　本合同的执行和终止，自签订日起到工程结算清日为止。

　　六、法律责任

　　1、甲方违约：防水工程验收合格甲方承担乙方一切经济损失;该款按10%的月利息计算，作为违约金，并承担由此而产生的一切法律责任。

　　2、乙方违约：在没有特殊的情况下，如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承担。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：____________

　　______年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

关于工地施工合同 篇6

　　发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）　　甲方所建的 工程门窗工程分包给乙方，根据《民法典》明确双方在施工过程中的权力、义务和经济法律责任，经双方协商同意后签订合同。　　

　　一、 工程名称：　　

　　二、 工程地点：　　

　　三、 工程承包的范围和内容：　　

　　四、 双方责任：　　甲方：　　

　　1、协调提供乙方材料堆放仓储设施。　　

　　2、按乙方施工方案中的塑钢窗施工工序需要，提供符合门窗验收标准的门窗洞口。　　

　　3、乙方已做好的成品项目，因设计变更或甲方技术人员指挥失误所造成返工，一切返工费由甲方按实计付。