关于瓷砖购销合同（精选35篇）
关于瓷砖购销合同 篇19
购货单位(甲方)：
供货单位(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》的要求，购货单位(甲方)与供货单位(乙方)遵循自愿平等、诚实守信的原则，在共同遵守我国相关法律、法规的基础上，经双方协商同意达成以下条款。
第一条 所购瓷砖明细表及合同款：
第二条 付款方式： 分批次供货，货款逐次付清，每批次结清上批供货货款。供货完毕，两个月内付清所有款项。
第三条 质量标准：乙方保证为甲方提供的产品质量符合国家检验标准。 第四条 交货方式及费用承担
4.1 费用承担：运费 乙方 承担，货到工地卸车费由甲方承担。
4.2 交货时间：__20xx__年__8__月__20__日
4.3 交货地点：_
4.4 交货时，乙方须向甲方提供本产品的合格证及检验报告。
第五条 、余货处理
安装后剩余的瓷砖，在包装完整且没有损坏不影响乙方二次销售的情况下，乙方可凭本合同办理退货手续。
第六条 、产品验收
6.1 验收时间： 货到现场验收 ;
6.2 验收地点： 工地现场 ;
6.3 验收方法： 抽验 ;
6.4 验收标准： 达到该类产品规范及国家有关主管部门的行业标准;
6.5 甲方未依照上述条款验收的，视为乙方交付的产品的数量和质量符合约定。
第七条 甲方违约责任
甲方须按本合同的规定向乙方支付货款，如甲方未按合同的规定向乙方支付货款，乙方有权推迟供货。
第八条 乙方违约责任
乙方须按本合同规定备好合同约定数量的地砖，如未按合同约定数量备货造成甲方工期延误，乙方应承担相应货款不底于10%的赔偿金。
第九条 争议解决方式：
在执行本合同中发生的一切争议，均由双方当事人友好协商解决;如协商不成的，可依法向当地人民法院起诉。
第十条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未做规定的，双方可达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
本合同一式两份，甲乙双方各一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
关于瓷砖购销合同 篇20
甲方(需方)：
乙方(供方)：
1、本合同是依照《中华人民共和国民法典》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。
2、合同条款：
签订双方商妥订货产品总值人民币________元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等如下：
(1)产品规格及价格：
产品名称型号：
等级：
规格(长×宽)：
单价(元/片)：
数量(片)：
金额(元)：
合计金额大写：
(2)产品的包装及运输费用负担：乙方承担运费。
(3)产品交货方法及费用负担：乙方运到甲方指定地点。
(4)货款结算方法：款到发货。
3、双方责任：
(1)供方如未能履行合同，须负下列责任：
① 产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责包退包换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之____的罚款。
② 产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交;因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失;不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之_____的罚金。
(2)需方未能履行合同时，须负以下责任：
① 中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应补偿变更后的货款及总值百分之____罚金。
② 中途退货，需方应根据双方签订合同的实际货值按百分之____进行补偿，需方所交纳的定金不予退还。
③ 自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之____罚金。
④ 未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之___的罚金。
⑤ 实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。
(3)产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。
(4)任何一方不得要求全部或部分解除合同，否则承担一切经济责任。
(5)如需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前___天与对方协商修订调整，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之____的罚金。
(6)确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前____天通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。
4、执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁(两者选一)。
5、本合同一式二份，供需双方各执一份。
供方单位(盖章)：
法定代表人签字：
代理人签字：
电话：
需方单位(盖章)：
法定代表人签字：
代理人签字：
电话：
签订日期：年月日
签约地点：
关于瓷砖购销合同 篇21
甲方：
乙方：
通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：
乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起1年为限。
三、交货时间、地点、方式：
乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的____酒店工地一楼，即____市____路与____路交会处东北侧____酒店一楼。
四、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险费用均由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
七、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。
八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：
按国家和省、部或行业规定的标准要求随瓷砖提供备品、配件、工具数量。
九、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%;施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的60%;余下所供瓷砖货款的40%购买一间产权式客房。
3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。
十、违约责任：
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计违约金。
