公司房屋室内装修合同（精选33篇）

　　5.在本合同履行期间，双方对工程质量、室内空气质量发生争议时，在不影响施工前提下，可采取协商解决或申请有相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证;经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包方承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包方承担。

　　第十二条违约责任

　　1.当事人因未履行合同约定或违反国家法律法规，被有关部门处罚或给对方造成损失的，由责任方承担责任并赔偿由此而造成的经济损失。

　　2.一方当事人无法继续履行合同时，应当及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

　　3.发包人无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，每延误一日，应当向承包人按迟延部分工程款的______‰支付违约金。

　　4.由于发包方未按合同约定完成其负责的工作而影响工期的，每延误一日，发包方向承包方按本合同工程造价金额的______‰支付违约金。

　　5.由于承包人责任延误工期的，每延误一日，承包人向发包人按本合同工程造价金额的_______‰支付违约金。

　　6.由于承包人责任导致工程质量和室内空气质量不合格，承包人按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付：

　　对工程质量不合格的部位，承包人必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按本合同工程造价金额的_______‰支付违约金;

　　第十三条争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_______种方式解决：

　　□提交______________仲裁委员会仲裁;

　　□依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条其他约定事项

　　1.乙方以诚实可信为基础报价

　　2.乙方应该以现场实际项目报价，不得随意漏报、误报、缺项等来压低报价价格。

　　3._______________________________________________________________________。

　　第十五条附则

　　1.本合同经双方签字或者盖章后生效，合同履行完毕后终止。

　　2.本合同签订后工程不得非法转包。

　　3.因不可归责于双方的原因影响合同履行或造成损失的，双方本着公平原则协商解决。

　　4.本合同一式_______份，双方各执_____份,______________________部门_______份。

　　5.合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　6.签订合同时需提供以下______个附件

　　发包人：________________________法定代表人：_________________