公路工程施工合同（通用33篇）

　　7.5.2如果在专用条件中没有另外规定，则监理单位有权出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经业主同意，上述出版物中不得涉及业主的专利、专有技术以及经济情报。

　　7.6通知

　　本监理合同涉及的通知均为方面形式，并在送达协议中注明的地址时生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

　　8争端的解决

　　双方在履行本监理合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用条件的规定，申请仲裁或向法院起诉。

　　公路工程施工监理合同专用条件

　　a.参阅通用条件

　　1.1.1项目

　　例：项目名称、立项证明、项目情况

　　1.1.2工程

　　例：工程地点、工程造价、工程概况。

　　2.5业主财产

　　例：当监理服务完成或中止时，业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。由监理单位负责上述移交工作时，相应费用的计算方法。

　　2.6保密

　　例：业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。

　　4.1监理单位的赔偿责任

　　例：监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失，应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。

　　赔偿金=受损工程的相应监理费×监理单位应承担责任的比例

　　4.2业主的赔偿责任

　　例：业主违反监理合同的规定，并因此造成监理单位的经济损失，应据实向监理单位赔偿。

　　赔偿金=监理单位的直接经济损失

　　4.4赔偿的限额

　　例：监理单位的累计赔偿限额：

　　监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的____％（建议比例5％～10％），当达到此限额时，业主有权单方面中止监理合同，并没收监理单位的履约担保全。

　　业主的累计赔偿限额：

　　业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。

　　4.5.2履约担保

　　业主应根据实际情况，考虑多种监理单位的履约担保方式。

　　例：担保书格式或保证金形式、担保时间、担保金额（占监理合同金额的比例，建议比例5％～10％)。

　　4.6.2业主要求的保险

　　例：保险的种类、保险的期限、业主的条件。

　　5.2监理服务的时间和期限

　　例：进场期限、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场期限等。

　　5.4.4物价变动的补偿办法

　　例：业主对监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费用的增减，予以或不予弥补（扣除）及其计算方法。

　　6.2.1监理服务费用的支付期限

　　例：自监理合同附件c中二、4规定的业主支付日起算；

　　当地资币_______________日

　　外币__________________

　　对过期应付款项的补偿利率：

　　每日_______________‰

　　6.3货币

　　例：业主支付监理服务费用的货币种类、比例、汇率等。

　　7.2语言和法律

　　例：监理合同的主导语言。

　　监理合同所遵循的法律。

　　7.3_______________奖励

　　例：业主在提前工期、优质工程、节约投资和监理单位的合理化建议等方面，对监理单位的奖励办法：

　　合理化建议奖励办法

　　提前工期奖励办法

　　优质工程奖励办法

　　节约投资奖励办法

　　7.5.2版权

　　例：未经业主同意，监理单位不得出版的资料内容。

　　8争端的解决

　　最终解决争端的方式，可选择仲裁或问法院起诉。

　　例：双方在此一致同意遵守本仲裁规则，并放弃任何形式的上诉权力。

　　仲裁规则

　　b.修正、补充或删除通用条件的条款

　　双方可根据各自不同的项目特点和环境，针对通用条件中不适用的条款，在此对其予以修正、补充或删除，并在执行过程中以专用条件为准。

　　公路工程施工监理合同附件

　　附件a监理服务的形式、范围与内容

　　一、监理服务的形式

　　1.服务要求

　　例：对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。

　　2.组织机构

　　例：对监理服务机构的设置、工作计划的安排、主要人员的资质等方面的要求。

　　二、监理服务的范围

　　1.服务范围

　　例：监理服务所包括的工程范围和工作范围。

　　2.服务目标

　　例：监理服务的性质、目的及主要工作目标。

　　三、监理服务的内容

　　例：本条所列的监理服务各阶段内的具体监理工作，应主要参照《公路工程施工监理规范》（jtj077-95）的内容予以归纳，并根据本工程的具体情况予以补充。

　　1.编制监理规划或计划；

　　2.熟悉合同文件，了解施工现场；

　　3.参与支柱和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果和施工图设计；

　　4.督促和检查承包人建立质量保证体系；

　　5.主持召开第一次工地会议和常规工地会议；

　　6.已发布开（复）工今批准单项工程开工报告；

　　7.审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；

　　8.验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

　　9.建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

　　10.审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

　　11.审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

　　12.审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；

　　13.审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

　　14.审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，核批承包人的修正计划；

　　15.要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

　　16.签发中间交工证书；

　　17.调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

　　18.发布停工令；

　　19.对已完工程进行准确的计量；

　　20.签发中期支付凭证；

　　21.发布变更令；

　　22.受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

　　23.根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

　　24.编制监理工作月报、季报和年报；

　　25.对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收；

　　26.签发交工证书；

　　27.督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件；

　　28.编制监理方面的竣工文件；

　　29.监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

　　30.签发工程缺陷责枉终止证书；

　　31.签发最终支付证书；

　　32.配合业主的竣工验收和工程移交工作；

　　33.其它。

　　四、业主对监理单位的授权

　　例：业主在此明确：监理单位根据监理合同随行监理服务时的职责范围和权限，以及根据本项目或本工程的特点授予监理单位的其它权力。

　　五、监理服务的依据

　　例：1.监理合同；

　　2.业生与第三方签订的正式合同、协议及附件；

　　3.合同图纸及说明；

　　4.合同工程量清单及说明；

　　5.合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；

　　6.国家、交通部、项目所在省、市颁布的监理法规等；

　　7.其它。

　　六、其它

　　双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

　　业主：（盖章）____________监理单位：（盖章）_________

　　授权代表：（签）________授权代表：（签）_________

　　________年______月______日_________年______月______日

　　附件b业主提供的监理工作条件

　　一、文件和资料

　　例：业主在监理合同生效之日起______日内，向监理单位免费提供下述文件、资料：

　　1.业主与承包人签订的合同协议与条件______份；

　　2.业主与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明______份；

　　3.合同图纸和相关的标准图纸及说明______套；

　　4.合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作远规程______套；

　　5.其它。

　　二、决策与决定

　　例：业主同意：根据监理单位针对有关项目或本工程的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的请示，及是时予以决策或决定。