港口工程施工协议书（精选31篇）

　　1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

　　2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。 　

　　九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。 　

　　十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。　甲方：乙方（施工责任方）：

　　代表：代表：　经办人：施工责任人： 　签约日期：________年____月____日签约日期：________年____月____日

　　返

港口工程施工协议书 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　为了优质高效地完成甲方交付给乙方的施工任务，明确甲乙双方

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包形式：

　　4、工程内容： 成孔、砼搅拌与浇注、钢筋笼制作与安装;

　　5、工程量：实际完成工程作量结算(桩长含0.5米桩头)

　　二、工程造价及工期

　　1、桩基检测： 元/栋

　　2、工程总价：

　　3、施工工期：自年日竣工，施工工期为 天。

　　三、工程质量标准：合格

　　四、双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、甲方在开工前，将与施工项目有关的设计图纸、地质勘察报告以及书面的技术要求交付乙方;并对施工现场及技术资料做一次性技术交底。

　　2、在乙方开始施工前，甲方应做好施工现场的“三通一平”工作，并负责清除施工场地的地下隐蔽物。

　　3、施工过程中，甲方负责协调施工现场与周边有关各方面的关系;负责提供乙方施工现场办公室 间;提供乙方施工人员的食宿用场地及施工用料堆放用场地，确保施工的顺利进行。

　　4、按有关规定及技术规范检查、督导乙方的施工质量及工程进度，在发现问题时，有权要求乙方停工整顿，对已完工部位及时予以验收;在施工现场出现未曾预料到的情况时，及时对乙方对此提出的技术措施予以审议，并提出书面意见。

　　5、对由于甲方原因造成的停工、窝工，甲方负责按实际发生补偿由此给乙方造成的经济损失。

　　6、甲方按双方约定及时向乙方划拨工程款，以确保工程按正常进度进行。

　　(二)乙方责任

　　1、服从甲方及监理单位对施工现场的管理，及时向各技术管理部门提交完整无缺的技术资料。

　　2、按设计图纸及国家颁发的现行技术质量标准，认真组织施工，确保工程质量验收一次合格。

　　3、乙方在施工过程中发生的机械、人身事故及工程质量事故，负全部责任并承担由此而引起的一切损失。

　　4、因乙方施工组织管理及施工设备配置不当而造成的停工、窝工、待料等情况，由乙方自行承担由此而引起的经济损失，若出现工期延长时，乙方应补偿甲方的经济损失。

　　5、施工过程中，遇地质情况与原勘察报告不符或其它影响施工的因素出现时，在及时向甲方报告的同时，应立即提出技术处理措施，在取得甲方、监理的同意意见后，按调整后的方案进行施工。

　　6、委托秦皇岛市建筑主管部门认可的桩基检测单位进行桩基工程检测。

　　7、支付施工水电费。

　　五、付款及结算

　　1、日内甲方向乙方付工程总价的%，做为乙方的备料(预付)款。

　　2、工程进度达到时，甲方向乙方再付工程总价的 %，做为乙方施工的进度款。

　　3、工程量全部完成时，甲方向乙方再付工程总价的%。

　　4、工程竣工验收合格后，甲方在日内将尾款一次性对乙

　　六、附则

　　1、本合同一式份，双方各执份，具同等效用。

　　2、合同经双方代表签字后生效，工程完工并结清工程款后自然失效。

　　3、在本合同执行过程中，如出现不可预见性的情况发生时，双方友好协商解决。

　　4、合同生效后，任何一方违约造成的对方经济损失，由违约方承担全部责任。

　　5、受现场实际条件制约，需增加工程量或加大乙方责任时，甲方按乙方中标时取费原则，甲方给乙方增加工程施工费用。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

港口工程施工协议书 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概况：

　　1 、工程名称：

　　2 、工程地点：

　　3 、工程内容：

　　二、承包内容：

　　1、工程量乙方按甲方提供的中标价为 （小写： ），甲方收取管理费000%,若结算工程量超出合同工程量，其超出合同工程量部分甲方收取000%的管理费。

　　2、甲乙双方各负责税金50%；若结算工程量超出合同工程量，超出合同工程量部分税金由乙方支付。

　　3、乙方承包范围按业主提供的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。

　　4、乙方必须按业主提供的设计施工图纸及技术规范进行施工，保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格，并通过业主竣工验收。

　　三、甲方责任

　　l 、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场，协助乙方签证工程量及一切事项。

　　2 、不可抗拒的自然灾害损失，甲方协助乙方与业主补偿。

　　3 、工程竣工后，达到验收条件，甲方在15日内协调相关单位进行验收，并协助办理结算。

　　四、付款方式

　　l 、针对本工程量大、时间紧，在乙方签定合同起30天内，乙方支付工程

　　保证金人民币为贰佰万元整（小写：2014000.00元），在管理费中扣除。

　　2 、根据乙方实际完成工程量，每月28日前报量进度款，工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。

　　3、甲方支付乙方工程款时，甲方在工程款汇中代扣代缴税金。

　　五、施工工期为180天，以开工令下发当日算起，若工期延误，乙方承担一切责任。

　　六、乙方需为施工过程中的安全负全责。

　　七、未尽事宜经双方协商解决，协商解决不了的送相关法律部门仲裁。

　　八、本合同双方应共同遵守履行，中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。

　　九、本合同一式肆份，双方各持两份。

　　甲方：

　　签字（盖章）:

　　乙方

　　签字（盖章）:

　　年 月 日

港口工程施工协议书 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　一、工程名称：铜川汽博园基础设施高压电力线路工程

　　二、工程内容：从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高 压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容

　　三、工程地点：铜川汽车博览园

　　四、工 期：共计90天：20xx年8月29日至20xx年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)

　　五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标

　　六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(￥900000.00 元 )。

　　第二条 甲乙方与施工方驻工地代表

　　一、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方项目负责人： 姜国锦

　　三、施工方项目负责人：李志英

　　第三条 各方工作

　　一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方工作：

　　1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。