刮胶工程劳务承包协议书（精选32篇）

　　14.1.2?由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

　　14.1.3?发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

　　14.1.4?发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。

　　14.2?承包人违约责任

　　14.2.1?因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要?求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

　　14.2.2?承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。

　　14.2.3?因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

　　第十五条?合同争议的解决

　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”)：

　　1.向北京_____委员会申请_____。

　　2.向___________人民法院起诉。

　　第十六条?合同的生效与终止

　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

　　本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

　　第十七条

　　本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。

　　第十八条

　　本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

　　在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

　　甲方(盖章)：?乙方((盖章)：

　　合同签订时间：?年?月?日

刮胶工程劳务承包协议书 篇30

　　乙方：____________________　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。　　

　　第一条合同文件　　作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：　　

　　1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；　　

　　2.本项目工程质量检查、验收标准；　　

　　3.本项目施工安全标准；　　

　　4.本项目施工组织设计；　　

　　5.本项目施工进度计划（含节点计划）；　　

　　7.业主、监理和甲方的文件；　　

　　8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。　　

　　第二条承包单价　　详见（附件），不调价。　　

　　第三条有关约定　　

　　1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。　　

　　2.计量支付　　

　　2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单（附件1）单价进行计量支付。　　

　　2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金____‰215;标的额215;延期天数）。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。　　

　　2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。　　

　　3.工程材料供应　　

　　3.1所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。　　

　　3.2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。　　

　　4.测量、试验、检验等技术工作　　

　　4.1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。　　

　　4.2甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。　　

　　5.乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。　　

　　6.隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。　　

　　7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务（劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等）。　　

　　8.依据《劳动法》，乙方应按时、足额（不低于当地政府公布的最低工资标准）发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付（直接将工资发放到乙方员工手中）。　　

　　9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及

　　第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。　　

　　10.乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。　　1

　　1.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认，甲方队长批准后支付。　　1

　　2.甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力履约（特别是质量、工期、安全），甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。　　1

　　3.本合同签订后，乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚（处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定，处罚限额为乙方任务量总价的____%）。　　1

　　4.乙方对本工程安全负责，配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事，服从甲方安全监督和管理，不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。　　1

　　5.乙方必须做到现场文明施工和环境保护，包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业，并配备满足工程施工的各种标识、标牌。　　1

　　6.乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比，如因乙方原因，在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩，甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件，甲方有权解除乙方合同。　　

　　第四条争议解决　　若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解决：　　

　　1.和解。双方在自愿要友好的基础上，互相沟通、互相谅解，通过协商解决；　　

　　2.调解。在

　　第三方的主持下，通过

　　第三方的说服、引导、调停的方法解决争议，达成协议；　　

　　3.仲裁。协商、调解不成的，由________市仲裁委员会仲裁。　　

　　第五条附则　　

　　1.本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。　　

　　2.本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。　　

　　3.本合同正本2份，双方各1份；副本2份，甲方2份。　　甲方：______________乙方：______________　　代表人：____________代表人：____________　　电话：______________电话：______________　　合同订立时间：________年____月

刮胶工程劳务承包协议书 篇31

　　发包方 (以下简称甲方)

　　劳务承包方 (以下简称乙方)

　　为了明确甲乙双方的合作权利和责任，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《中华人民共和国民法典》《劳动法》和相关法规，本工程具体情况，结合公司管理章程的相关规定，为明确双方权利、义务关系以及经济责任，经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　工程名称：_________________________________