国家防水工程施工合同（精选35篇）

国家防水工程施工合同 篇1

　　发包方(以下简称甲方)__________________

　　承包方(以下简称乙方)__________________

　　根据《中华人民共和国经济民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________________.

　　2、工程地点：__________________.

　　二、工程承包范围

　　安全维护及整改。

　　三、合同工期______天。

　　四、工程造价

　　工程造价为：__________________元整

　　五、质量标准

　　1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　2、使用标准、规范(包括但不限于以下内容)

　　(1)本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

　　(2)本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程计价

　　1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。

　　2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。

　　3、具体工程量以甲方签证单为准。

　　八、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以______市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

　　2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　十、违约责任

　　1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案民法典及相关法规执行。

　　2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　十一、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　十二、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　十三、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)__________________

　　乙方(公章)__________________

　　______年______月______日

国家防水工程施工合同 篇2

　　承揽方:_______（以下称乙方）

　　定作方:_______（以下称甲方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合工程具体情况可经甲乙双方友好协商，同意签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，双方共同遵守。

　　1、 承揽名称、方式、地点、竣工日期。

　　a、 承揽项目名称：北树小区6#楼

　　b、 承揽项目地点：哈尔滨道外区三棵树大街三机街、北树小学、天恒小区地段

　　c、 本工程自_______年_______月_______日开工自_______年_______月_______日竣工,中途遇不可抗力因素,则一方应向另一方作出书面报告且需得另一方的书面同意。

　　d、 承揽方式：包工不包料。

　　e、 承揽价格：以实际粘贴面积4.5元/㎡计算。

　　f、 工程量计算方法：每层以实际施工面积为准分别计算面积，搭接不另行计算面积，附加层及卷边单计算面积，附加层宽度及卷边高度以实际施工尺寸为准。

　　2、 承揽工程内容：窗台SBC120防水层、屋面SBC120隔气层、防水层、屋面SBS防水层、厨房、卫生间防水层。

　　3、 质量标准：

　　a、 材料由甲方自行进场。

　　b、 施工质量：按照防水工程施工规范，结合本公司专业技术工程质量达到优良，符合国家防水工程验收标准。

　　4、 付款方式：工程完工验收后________天内，结算全部工程款，置留工程总造价的________%保修金，保修到期后置留的保修金全部付给承揽方。

　　5、 验收方法：工程完工当天，双方共同验收，验收结束后，甲方技术员出具工程量承认单。

　　6、 工程保修期限：本公司承诺工程质量保修5年，5年内因施工工艺造成的漏水，由承揽方无代价修复，如承揽方拒绝维修，甲方可以不付给乙方预留的________%保修金，若因人为或结构变形等其它原因造成的渗漏水，承揽方不负责。

　　7、 工期：根据定作方的要求而定。

　　8、 安全施工条例：

　　1）、定作方应向承揽方有关人员进行有关的特殊安全管理规定介绍。由于定作方未进行有关特殊安全管理规定介绍造成安全事故，定作方应承担一定责任。

　　2）、承揽方有关人员进入定作方施工现场应遵守定作方有关制度。

　　3）、由承揽方人员因违反有关管理造成安全事故，责任由承揽方负责。

　　9、 纠纷的处理：发生纠纷双方应协商解决，协商不成时，任何一方可以通过法律解决。

　　10、 期限与其它：

　　本合同自双方签字，盖章之日起生效，五年维修期过后、当日维修款全部结清，合同自动失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同

　　如有未尽事宜，应双方进行协商，作出补充规定，补充规定与合同同等效力。任何一方如未得另一方书面同意就解除合同的，则需支付另一方本工程合同总款的20%作为违约金和由此引起的一切费用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承揽方一份。

　　定 作 方：_______承 揽 方：_______

　　定作方代表：_______承揽方代表：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

国家防水工程施工合同 篇3

　　建设单位：____________（以下简称甲方），

　　住所地：_____________

　　法定代表人：____________

　　施工单位： 法定代表人：

　　一、工程名称：

　　二、工程内容：项目以附后预算项目为准。

　　三、承包范围：

　　四、承包方式：

　　五、质量标准：合格。

　　六、合同价款：人民币大写______________（含施工安全措施费）。小写__________元。

　　七、工期：_______年____月____日至_______年____月____日。

　　八、甲方权利和义务。

　　1、协调提供施工用水、电源。

　　2、对乙方安全措施监督检查。

　　3、对乙方所进场的材料进行验收签证。对施工质量进行分项签证。参加工程竣工后的验收。

　　4、按照合同约定对乙方施工安全及工程质量实施全面的监督，若出现安全隐患和质量问题有权及时提出处理意见，乙方必须服从甲方管理。否则，甲方可对乙方实行经济处罚及停工处罚。

　　九、乙方责任：

　　1、遵守国家有关法律法规，施工期间若发生违法违规事件，一切责任由乙方承担；

　　2、施工期间做好安全防护措施，加强对工人的安全教育，如施工机械在场内施工及场区周边高压电线等要有切实可行的安全措施，报经甲方同意后方可实施。若施工出现安全事故，一切经济法律责任由乙方承担；

　　3、服从甲方管理，按甲方要求随时保持文明施工现场；

　　4、施工所发生的水、电费由乙方承担。

　　5、施工过程中所有的施工用料进场后需报请甲方现场管理人员验收签证，方可使用。若未经甲方验收的材料按不合格材料处理，已使用的拆除全部已施工的工程量，未使用的在甲方的监督下全部清退出场，以上所发生的全部费用由乙方承担。甲方并对乙方处以不合格材料价值两倍的罚款。施工的每个分项完工后需经甲方验收签证后方可进行下道工序施工，否则按不合格分项处理。即拆除所有分项工程量进行重修，拆除重修费用由乙方承担。