工程项目合同（通用23篇）

　　(3)支付工程款前，承包人需在付款前开具本工程结算价全额的税率为 的增值税专用发票(含税)给发包人。承包人与发包人双方若提前终止合同，则按竣工结算办理。

　　五、争议处理

　　1.关于工程造价引起的纠纷，任何一方可向玉林市建设工程造价管理站或自治区造价站进行申请处理，且应遵照执行其处理意见。

　　2.因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可向项目所在地、有管辖权的人民法院起诉。

　　六、词语含义

　　本合同中词语含义与《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20__-0201)第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　七、合同组成文件及补充协议

　　1.下列文件可视为本合同文件的组成部分：

　　(1)技术标准和要求;

　　(2)已标价工程量清单及单价;

　　(3)图纸;

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同条款及其附件须经合同当事人代表签字(或印章)及盖单位章。

　　2.合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　八、合同份数

　　本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

　　附件：

　　附件1：工程量清单

　　(以下无正文内容)

　　发包人(盖章)：承包人(盖章)：

　　法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

　　地址： 地址：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　电话：电话：

工程项目合同 篇17

　　委托方（甲方）：

　　合同编号：

　　承揽方（乙方）：

　　签订地点：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

　　第一条测绘范围（包括测区地点、面积，测区地理位置等）

　　第二条测绘内容（包括测绘项目和工作量等）

　　第三条执行技术标准：

　　其它技术要求：

　　第四条测绘工程费：

　　1.取费依据：

　　2.取费项目及工程总价款：

　　第五条甲方的义务

　　1.自本合同签订之日起__日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。

　　2.自接到乙方编制的技术设计书之日起__日内完成技术设计书的审定工作。

　　3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

　　第六条乙方的义务

　　1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

　　2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起__日内组织测绘队伍进场作业。

　　3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。

　　第七条测绘项目完成工期

　　第八条甲方违约责任

　　1.合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙方已进入现场工作，完成的工作量在50％以内时，甲方应支付工程总价款的50％；完成工作量超过50％时，则甲方应支付工程总价款的100％。

　　2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。

　　3.甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。

　　4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。

　　第九条乙方违约责任

　　1.合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

　　2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1％计算。

　　3.乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

　　4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

　　第十条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

　　第十一条其它约定：

　　条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

　　第十三条因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十四条附则

　　1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

　　2.本合同一式__份，甲、乙方各执__份。

　　委托方单位名称（盖章）：

　　承揽方单位名称（盖章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　或委托代理人（签字）：

　　或委托代理人（签字）：

　　合同订立时间：年月日

工程项目合同 篇18

　　合同编号：

　　委托方：(以下称甲方)

　　承接方：(以下称乙方)

　　签约地点：

　　施工地点：

　　签约时间： 年 月 日

　　1、合同内容

　　本合同项所指的项目是：

　　(系统配件参考“附件一：物料清单”)

　　2、合同金额

　　2.1 合同总金额为人民币：(rmb：)

　　2.2 合同总价已包括执行本合同内工程全部内容之费用。

　　3、付款方式

　　3.1 付款

　　合同签订后两天内，由甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币 (rmb)。

　　3.2 设备进度款

　　当乙方进场并系统布线完毕后，甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币(rmb)。

　　3.3 工程结算付款

　　本合同项下系统设备安装完成，由甲方人员验收合格之日起后两天内，甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币 (rmb)。

　　3.4 最终验收付款

　　经甲方代表正式验收合格之后的____个工作日后，甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币(rmb)。

　　3.5 其它事项

　　4、合同双方责任

　　4.1 甲方责任

　　4.1.1 按本合同第3条款规定及时向乙方支付合同款。

　　4.1.2 提供好施工现场的土建、水、电等条件。

　　4.1.3 安排好货物在工地的仓储设施。

　　4.1.4 协调各施工单位的关系，避免直接影响乙方施工进度。

　　4.1.5 工程安装调试完毕后，甲方应在乙方提出验收申请之时起____个工作日内安排验收。

　　4.2 乙方责任

　　4.2.1 按合同规定负责进行施工设计、供货、安装、测试及完成整个工程。

　　4.2.2 负责安排对甲方技术人员进行免费培训。

　　4.2.3 确保所提供的设备材料与质量相符。

　　4.2.4 向甲方提供及时的售后服务支持。(响应时间为全天24小时)

　　5、安装及调试

　　5.1 安装及调试责任

　　乙方根据合同规定对设备的安装、调试负全部责任。

　　5.2 在整个安装调试期内，乙方应按照甲方指定人员的督导及指引进行施工。

　　6、其它

　　本合同中一切未尽事宜，由甲、乙双方另行协商处理。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　签约代表：签约代表：

　　指定联络人员：指定联络人员：

　　年月日

工程项目合同 篇19

　　甲方：_________

　　法定代表人：___

　　乙方：_________

　　法定代表人：___

　　丙方：_________

　　法定代表人：___

　　本_________小额支付系统合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。