工程施工劳务承包合同（精选35篇）

　　3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;

　　保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;

　　避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

　　第八条材料、设备供应与管理

　　1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备;

　　因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。

　　如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;

　　材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

　　第九条承包方式、价格及包含的内容

　　1、承包方式及单价：按3#、4#、11#、12#楼施工图包含的全部内容包工包料、每平方米1800元;

　　1#、5#楼按每平方米1800元的45%结算。

　　2、承包价格所包含的内容：

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;

　　各类材料的场内二次倒运;

　　自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;

　　包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;

　　劳动保护用品费用;

　　安全防护设施的搭拆;

　　文明施工费用;

　　承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;

　　预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

　　甲方一次性支付乙方工程变更量全部费用贰拾万元整。

　　甲方今后不再向乙方支付任何变更费用。

　　3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

　　第十条结算办法及付款方式

　　1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2、 甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。

　　所承包工程完工后付结算款的_______%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。

　　3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳 _______%的劳务管理费。

　　第十一条施工验收

　　1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。

　　施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;

　　甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;

　　验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;

　　甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

　　第十二条工程保修

　　1、保修范围、期限：______________

　　2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　第十三条保险

　　1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

　　第十四条争议

　　1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;

　　否则，应在甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;

　　3、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　4、调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　5、仲裁机构要求停止合同工作;

　　6、法院要求停止合同工作。

　　第十五条合同履约保证金

　　1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

　　2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。

　　若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;

　　若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。

　　3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的'内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金。

　　第十六条合同终止

　　双方履行合同全部义务;

　　劳务报酬价款支付完毕;

　　乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;

　　保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　第十七条合同份数

　　本合同一式_______份， 甲方_______份;

　　乙方_______份。

　　第十八条合同生效

　　本合同自双方签章后生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　合同签订时间：______________

　　合同签订地点：______________

工程施工劳务承包合同 篇17

　　发包人：

　　承包人：

　　根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工作内容：

　　工程名称：

　　工程范围：

　　第二条作业人员：

　　第三条合同工期

　　开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

　　第四条合同价款

　　1、合同价款为：_________元（人民币），大写：_________元。

　　2、合同价款的确定原则（在确认的方式前划"√"）：

　　经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

　　本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

　　以___年施工预算或____施工概算定额为依据。

　　定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。（以实际发生，书面签证资料为准）

　　第五条合同价款的结算和支付

　　1、结算、决算资料：

　　（2）承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

　　（3）有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

　　2、合同价款的结算和决算：

　　（1）发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

　　（2）工程交工后_____日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

　　3、合同价款的支付：

　　（1）合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。

　　第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

　　1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　2、重大伤亡及其他安全事故处理：

　　（1）发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

　　（2）按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　第七条工程质量、验收与保修

　　1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。