工程施工合同补充协议范本（通用33篇）

九、其他事项

　　1.本合同一式二份，各方各执一份。各份文本具有同等法律效力。

　　2.本合同经各方签署后生效。

　　签署时间：   年    月    日

　　甲方（盖章）：

　　联系人：

　　联系方式：

　　地址：

　　乙方（盖章）：

　　联系人：

　　联系方式：

　　地址：

工程施工合同补充协议范本 篇13

　　发包人（全称）：（以下简称甲方）____________

　　承包人（全称）：（以下简称乙方）____________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本施工合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：________________________。

　　2、工程地址：________________________。

　　3、工程内容：________________________。

　　4、工程做法：________________________。

　　5、承包范围：________________________。

　　6、承包方式：乙方包工包料。

　　7、进场材料：________________________。

　　8、工期：本工程工期为天,自_______年_____月__日开工,于______年____月__日竣工。

　　9、工程质量：________________________。

　　第二条合同价款、付款方式及结算

　　1、合同单价：________________________。

　　2、合同总价款：______________________。

　　3、付款方式及期限：__________________。

　　4、计算原则：________________________。

　　第三条甲方责任

　　1、甲方根据合同要求及时付款，因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。

　　2、甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。

　　3、开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　4、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　5、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担应费用。

　　6、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应应审批手续。

　　7、开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理，如以后出现损坏由乙方负责。

　　8、协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

　　第四条乙方责任

　　1、参加甲方组织的'施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

　　2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

　　5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保，成品保护费用由乙方负责。

　　7、做好现场安全文明施工，否则甲方有取追究乙方责任，并按施工现场管理制度执行。

　　第五条关于工期的约定

　　1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　2、甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，工期顺延。

　　3、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

　　第六条工程验收

　　1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；

　　（1）材料验收；

　　（2）隐蔽工程验收；

　　（3）竣工验收；

　　2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，但由此造成停工，工期顺延。若复验合格，甲方应承担复验费用；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。

　　3、对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按延期交付的标准支付违约金。

　　4、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后___日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；

　　5、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程现场的全部安全，严把火灾关，如引起火灾全部损失由乙方承担；

　　6、本工程自验收合格双方签字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于年，保修期限为年。

　　第七条违约责任。

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方按____元/天计算，支付乙方的损失。甲方不按合同的约定支付款，每延期一天，按付款额的0、1%支付滞纳金。

　　2、由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天/元计算，向甲方支付违约金。

　　第八条不可抗力

　　由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的原因。导致一方不能履行合同时，不履行方应在7日内通知另一方，并在14日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。允许延期履行、部份履行或不履行合同，免除违约责任。

　　第九条争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方(盖章)：____________________乙方(盖章)：____________________

　　法定代表人：____________________法定代表人：____________________

　　经营地址：______________________经营地址：______________________

　　委托代理人（签字）：____________委托代理人（签字）：____________

　　电话：__________________________电话：__________________________

　　传真：__________________________传真：__________________________

　　开户银行：______________________开户银行：______________________

　　日期：__________年______月____日日期：__________年______月____日

工程施工合同补充协议范本 篇14

　　发包方（甲方）：______________承包方（乙方）：______________

　　风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：______________

　　2、工程地点：______________

　　3、承包范围：______________

　　4、建筑面积：______________

　　5、承包方式：______________

　　6、工程内容：______________

　　二、合同工期

　　1、开工日期：________年____月____日；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。