工程施工标准合同书（精选35篇）

　　传 真：

　　开户银行：

　　帐 号：

　　邮政编码：

　　电子邮箱：

　　建设行政主管部门备案意见：

　　经办人

　　委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 电子邮箱： 备案机关（章）年 月 日

　　第二部分 通用条款

　　（略）

　　第三部分 专用条款

　　一、总则

　　2、合同文件及解释顺序

　　2. 1（10）组成合同的其他文件： 执行通用条款2.1

　　3、语言文字和适用法律、标准及规范

　　3. 2适用法律和法规

　　需要明示的法律、法规、规章及有关文件： 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》《建筑装饰装修工程质量验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑工程安全生产管理条例》及项目所在地现行法律、法规、条例、规范等规定。

　　3. 3适用标准、规范

　　约定适用的标准、规范的名称： 设计文件、合同执行期内的'现行《建筑装饰工程施工及验收规发包人提供标准、规范、技术要求的时间： 无

　　4、图纸

　　4. 1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前三天内，四套图纸 范》JGJ73-91、 《建设工程强制标准》（装饰部分）（JGJ33-20 ）、 《黑龙江省地方标准》-DB23

　　发包人对图纸的保密要求： 执行通用条款.4.2

　　5、通讯联络

　　5. 2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式：

　　（1）各方通讯地址和收件人： 发 包 人

　　通讯地址： 哈 市 南 岗 区 宣 化 街 200 号收 件 人： 黑 龙 江 省 龙 运 大 厦 有 限 责 任 公 司 邮 编： 150001 承 包 人

　　通讯地址： 黑 龙 江 省 大 庆 市 让 区 西 杨 路 7 号 收 件 人： 通州建总集团有限公司 邮 编： 163000 监理单位

　　通讯地址： 哈尔滨市香坊区和兴路26号 收 件 人： 曲忠斌

　　邮 编： 造价咨询单位

　　通讯地址： 无

　　收 件 人： 邮 编：

　　（2）视为送达的其他方式： 书面送达，其他方式不予受理

　　6、工程分包

　　6. 1（3）指定分包工程： 无

　　7、文物和地下障碍物

　　7. 2发包人指出的地下障碍物： 无

　　12、财产

　　12. 1 关于施工机械的约定： 由承包方自备

　　二、合同主体

工程施工标准合同书 篇28

　　甲方：______

　　乙方：______

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：伊宁市安兴煤矿排水渠工程

　　2、工程地点：安兴煤矿

　　二、工程工期及施工标准、要求

　　1、合同工期：本工程于20xx年6月10日开工，至20xx年6月30日竣工，工程期共计20天。

　　2、施工标准：

　　(1)井口至联合建筑段水渠为暗渠，水渠净高90cm，净宽90cm，混凝土浇筑厚度为10cm,混凝土比例4：2:5,铺设6#钢筋，水渠上面加盖板。详见附图1

　　(2)炸药库至矿门岗段水渠为明渠，水渠净高为80cm,下口净宽80cm,上口净宽130cm,混凝土浇筑厚度为10cm,混凝土比例4：2:5,铺设6#钢筋。详见附图2

　　3、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的`质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀，勾缝密实，水渠伸缩缝为5m,水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，砌体内侧及沟底表面平整光滑、直顺，排水顺畅，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观达到直线段顺直、曲线段圆滑，无折点、起伏。

　　三、工程价款及支付

　　1、工程单价

　　大写：叁佰捌拾园整______ /平方米，小写：380/平方米。

　　2、本工程造价以实际工程量为准，按工程单价据实结算。

　　3、付款方式：合同签订后，施工初期甲方预付部分工程款，工程竣工并验收合格后付至总价款的98%，预留2%的质量保证金，保修期满后未出现质量问题，如数退还质量保证金，价款支付为现金支付。

　　四、甲乙双方权利和义务

　　1、甲方：

　　(1)负责对乙方施工质量抽检和监督，对不合格的材料责成乙方调换，对不符合施工要求和标准的施工段有权要求乙方拆除并重新施工建设，所产生的费用由乙方自行承担。

　　(2)负责施工地点的社会协调，保持有一个安全的施工环境。

　　(3)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后7天内组织验收。

　　2、乙方：

　　(1)根据设计图纸和施工标准、要求，做好施工工作。

　　(2)必须严格按照本工程的设计图纸和施工标准、要求进行施工，严格实行自检制度，做到完成一项，合格一项，按合同规定的时间尽量提前完成施工任务。

　　(3)自行采购本工程所需材料，采购的材料必需符合设计、施工标准、要求。

　　(4)清整出的土方应合理堆放，不得随意乱放，更不得向沟内堆土，待工程结束后，负责将清整出未使用的土方清理到指定地点。

　　(5)在施工期间，必须抓好安全生产工作，施工中发生的一切安全事故自行承担全部责任。

　　(6)验收前未经甲方允许，设备不得撤离场地，否则视为违约。

　　(7)在工程验收合格后将工程决算书编制完毕，并递交甲方进行审核，确认后形成正式的工程决算书作为价款结算的依据，并提供相应数额的正式发票。

　　五、工程验收

　　1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。

　　2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。

　　3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

　　六、验收标准

　　本工程以设计图纸为依据，按照施工标准和施工要求进行验收，验收合格后，进入保修期。

　　七、保修期限

　　自验收合格之日起，乙方对施工建设的工程项目，负有保修责任，保修期一年。本工程在交付使用过程中，如发生砌体裂缝或倒塌、抹面脱落、空鼓现象等工程质量问题，由乙方负责维修，维修费用由乙方承担。

　　八、其他事宜

　　在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商解决。

　　九、合同的效力

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　______年______月______日

　　______年______月______日

工程施工标准合同书 篇29

　　甲方：_________________公司

　　乙方：_________________公司

　　原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：

　　1.甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。

　　2.乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕；

　　3.在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。

　　4.乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。

　　5.对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。

　　6.甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

　　7.在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。

　　8.本案诉讼费用由乙方承担。