工程款抵房款协议书（精选30篇）
工程款抵房款协议书 篇1
甲方：有限公司
乙方：有限公司
经双方友好协商达成以下协议：
1、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款￥，现乙方申请将该笔款项转给，由在购买住宅一套，该房屋户名写为，身份证号，若产生一切责任由春承担。
2、该笔费用已完成发票审核签呈手续，请财务部门审核。
该笔费
用转为乙方住宅购房款后，甲方无需再行支付给乙方
3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与有限公
司无关。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
工程款抵房款协议书 篇2
原告：_________________市__________有限公司
法定代表人：_________________职务执行董事
地址：_________________市__________区
被告：______________有限公司
法定代表人：_________________职务董事长
住址：_________________省__________市__________街__________
邮政编码：_________________
联系电话：______________
被告：______________有限公司工程项目部
负责人：_________________项目经理
住址：_________________县__________乡
诉讼请求
1、判决被告支付工程欠款_____________元;
2、判决被告支付所欠款项从欠款之日至_____________年__________月__________日的违约金_____________元
3、判决被告支付从_____________年__________月__________日至付清所有欠款时的违约金;
4、诉讼费、律师费用由被告承担。
事实及理由
由于被告拖欠巨额工程款不付导致原告经营极大困难，濒临绝境，靠借高利贷周转，据此原告依据《民事诉讼法》第119条规定提起诉讼，请秉公办理。
此致
__________市人民法院
原告：_________________市__________有限公司
时间：_________________
工程款抵房款协议书 篇3
原告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,电话：________________
被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________
被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________
诉讼请求：
1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计________元。
2、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
被告________委托被告________为其寻找进行石膏墙安装的人员。________年________月________日,原告经被告________介绍同意为被告________所负责的________旅馆进行石膏隔墙的安装。在进行安装之前,原告通过被告杨________同被告________协商先预付一部分款项,待安装完毕之后将剩余款项付清。被告________在________年________月________日支付了预付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒绝再支付剩余款项。________年________月________日,原告要求被告________量面积进行决算,被告________不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打110,经过民警的调解,被告________同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。被告________于当场支付医疗费________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面积,由此得出原告所安装石膏墙的面积为________平方米,安装费为________元,医药费共计________元。双方经过协商后约定剩余的欠款为________元,由被告人________支付。但时至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。综上所述,原告为二被告进石膏墙的安装,实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。依据《劳动法》等相关法律法规,原告享有法定的权利,被告________最为雇佣方,被告________作为直接负责人拖欠安装费的行为,严重侵害了原告的合法权益。因此,原告为维护自己的合法权益,现提起诉讼,请求法院公正裁决为盼。
此致
__________市__________区人民法院
具状人：_________________
________年________月________日
工程款抵房款协议书 篇4
_______________自治县人民法院
执行裁定书
(______)_____执字第30号
申请执行人：______________，男，1978年10月19日生，汉族，小学文化，农民，福建省长乐市人，住福建省长乐市__________镇__________村__________31号。身份证号码：__________________
被执行人：______________，男，1963年6月8日生，汉族，高中文化，__________市__________建筑工程有限责任公司项目部经理，重庆市江北县人，住云南省保山市__________镇_______________416号。
被执行人：_________________市__________建筑工程有限责任公司，所在地：_________________云南省保山市_________________8号。法定代表人：_________________，系该公司董事长。
本院依据已经发生法律效力的(________)兰民二初字第__________号民事判决书，责令被执行人偿还申请执行人_______________钢材款150399.00元，但被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第280条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(施行)》第32条的规定，裁定如下：_________________
冻结、划拨被执行人__________市_______________建筑工程有限责任公司的存款150399.00元。
本裁定送达后即发生法律效力。
执行员：______________
执行员：______________
执行员：______________
_____年_____月_____日
书记员：______________
工程款抵房款协议书 篇5
甲方：________________
乙方：________________
由于甲方欠乙方工程款，以房产抵顶工程款一事达成如下协议：
甲方用以抵顶工程款的房产为建筑面积________平方米，价款小区________元。________号________楼________室________元，经甲乙双方协商就甲方以房抵工程款。
抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方所有。该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时，其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理，直接办到乙方指定的购房人名下。甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可与购房人办理过户手续。办理过户手续所需要费用由购房人按国家现行规定承担。
抵顶房产的价格包括水、电、暖、气(电视、电话、宽带)人口关配套费用。抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标准。
甲方于________年________月________日前将所抵顶的房屋交付乙方。
如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款元。
本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市仲裁委员会申请仲裁。
本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。
甲方：________________
乙方：________________
________年________月________日
工程款抵房款协议书 篇6
甲方（原借款人）：
乙方（原贷款人）：
甲方做生意需要，向乙方借款 元整。 至今未偿还，为解决甲、乙双方的债权债务问题，现甲、乙双方就有关还款事宜达成如下协议：
第一条 现鉴于甲方无法偿还上述债务，甲方自愿将自有房产用于抵偿所欠乙方的上述全部债务，抵债房产信息如下：
1.房屋坐落：_____；
2.房产证号： 登记面积： 平方米共____间，附属房屋： 平方米共___间；
3.土地证号： 登记面积：___平方米，附属其他土地证号： 面积：____平方米；
4.四至范围：东至：_____ ，南至：_____ ，西至：_____ ，北至：_____ ；
5.同时包括：附属于房屋和土地的其他全部建筑物、构筑物、设施、设备、树木等地上物的所有权；与房屋和土地使用相关的现有水、电、电信等各项公共服务设施设备的使用权或所有权。
第二条 在本协议签订5日内，甲方将上述抵债房产的 房屋所有权证、集体土地使用权证 等证件原件交给乙方，房产交付乙方占有、使用，乙方取得该房产的所有权及土地使用权，双方债权债务归于消灭。
第三条 无论何时甲方有义务确保其抵债房产可以取得农村集体土地各种确权登记证。
第四条 甲方承诺：若该房产发生动迁情况，动迁收益包括但不限于房屋及附属物拆迁补偿费、土地补偿金、安置补偿费等归乙方所有，甲方无条件协助乙方领取上述款项。
第五条 抵债金额为:上述抵债房产协商作价为 万，大写金额为 （含预期升值及动迁补偿款收益）。
第六条 甲方必须保证该抵债房产来源合法、手续齐全，交清相关税费。如因甲方隐瞒该抵债房产情况，致使乙方无法正常行使权利或使乙方合法权益受损的，甲方应承担相应责任，双倍赔偿乙方因此所受的损失。
第七条 违约责任
1. 若甲方反悔或违反本协议第二条、第四条项下合同义务，甲方需清偿 欠款，每日支付相当于抵债金额的百分之 的违约金；
2. 若该抵债房产因甲方自身原因而被有关部门查封、拍卖或甲方擅自转让或抵押给第三人的，甲方应向乙方支付违约金 万元，并应立即返还所欠债务。
第八条 若本协议在履行过程中出现纠纷，双方应先协商解决,如协商不成，向人民法院提起诉讼解决。
第九条 本协议书经甲、乙双方签字后即生效。本协议书一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款协议书 篇7
甲方：(身份证号：)
乙方：(身份证号码：)
甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积 平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：
一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付 万元购买该房产;
三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。
四、乙方向甲方支付购房款的约定：
1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元;
2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元;
3、剩余款项乙方每年支付元。
4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
七、本协议自双方签字生效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
工程款抵房款协议书 篇8
甲方：_________________
乙方：_________________
鉴于：
1、甲方、乙方于_______年_______月_____日签订了_________________项目工程施工合同(以下简称_________________合同)，合同编号为_________________，合同金额为_________________元，结算额_________________元;上述合同工程内容已完成并投入使用(或验收合格);现甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下，同时甲方也同意。经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：
一、以房抵款金额及方式：
1、乙方同意甲方以位于_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________万元;
2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付，价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。
二、房屋有关状况：
1、该商品房建筑面积暂定为_________________平方米，单价_________________元平方米，房屋总额暂定为_________________元人民币。
不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。
2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化，按政府相关文件执行。
3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。
三、合同工程结算、付款约定：
1、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额不足房款，其余款项，三方同意简化三方之间付款程序，由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
2、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额多余房款，甲方同意在签订合同之日一次性结清剩余工程款给乙方。
四、甲方的协助
1、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
2、甲方在_________________年_________________月_________________日与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。
五、承诺
丙方从乙方处购得此房，房款交于乙方，丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房等赔偿要求。
六、丙方签订此合同时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策，该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补时，三方同意为简化付款程序，由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。
七、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成;
八、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
九、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院诉讼解决。
十、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式6份，甲乙丙方各执两份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
经办人：_________________经办人：_________________
丙方：_________________
身份证号码：_________________
住址：_________________
___________年___________月_________日
工程款抵房款协议书 篇9
____________公司(以下简称甲方)
住所：___________
__________公司(以下简称乙方)
住所：__________
鉴于：
_______年_____月_____日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：________)，建设工程总价款为：_________万元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款_______万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条 强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内，乙方未向_______公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向_______公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：___________________________________________。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：___________;受件人：____________
乙方联系地址、电话及传真如下：___________;受件人：____________
北京市公证处联系地址：
地址：_____________________
邮编：___________ 电话：_____________
承办公证员：_______________
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条 不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条 保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条 其他
1、本协议自________公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，双方各持份，一份留存于_______公证处备案。
甲方：______
法定代表人或授权代表：______
乙方：______
法定代表人或授权代表：______
________年___月___日
于____________(地方)
工程款抵房款协议书 篇10
工程担保协议书
甲方：______________
乙方：_________________
丙方：______________
甲方承揽的，工程造价为万元，乙方自愿单独施工，丙方自愿为乙方施工全过程提供责任担保。为了加强经营管理，保证履行职责，经甲丙双方充分协商，达成共识，签订本协议，遵照执行。
一、丙方于年月日以全部工资收入及资产为乙方承建工程提供施工履约担保。
二、丙方保证乙方按照有关规范和规定，建立质量管理组织体系，制订质量管理规章制度和操作规程，并严格抓好落实。要按照工程设计要求、施工技术标准和甲方同业主签定的合同约定对工程质量负责。如因质量给甲方造成的声誉或经济上的损失，丙方要与乙方一起承担连带责任。
三、丙方保证乙方按照有关规定建立安全管理组织体系，制订安全管理规章制度和操作规程，并严格抓好落实。乙方在工程施工期间发生生产安全事故造成民工致伤、致残或死亡的，由丙方负责配合与乙方积极处理，并承担全部费用，甲方不负任何责任。
四、丙方保证乙方按时、足额发放农民工工资。因拖欠农民工工资或其他工程费用而发生的一切问题或经济纠纷由丙方负责处理，甲方不负责任。
五、丙方保证乙方独立承担工程施工的经济往来，任何情况下乙方不得以甲方名义与外界发生经济交易，自本合同签订后发生的一切经济纠纷和法律责任全部由乙方和丙方处理、承担;甲方概不承担任何责任和经济损失。
六、甲方按照乙方分包工程投资额的%收取管理费，管理费由甲方在施工工程款到位(含供应材料款)50%后扣完。
七、工程自竣工验收合格后，保修期两年，保修及保修费由丙方和由乙方一起承担连带责任。
八、如因乙方的行为导致甲方承担了垫付责任或其他损失，乙方和丙方自愿赔偿甲方垫付和损失金额的两倍。
九、本协议未尽事宜，各方协商解决，协商不成由甲方所在地法院裁决。
十、本协议一式三份，盖章、签字后生效，工程结算完成两年后及保修期满后协议失效。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)
~1/2~
身份证号码：_________________
代表人：_________________(签字)代表人：_________________(签字)
年月日年月日
丙方：_________________(盖章)
代表人：_________________(签字)
身份证号码：________________
________年____月____日
工程款抵房款协议书 篇11
甲方：___________
乙方：_____________
经双方友好协商达成以下协议：
1、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款_____________元，现乙方申请将该笔款项转给甲方，由在购买住宅一套，该房屋户名写为______________，身份证号_______________，若产生一切责任由________方承担。
2、该笔费用已完成发票审核签呈手续，请财务部门审核。
该笔费用转为乙方住宅购房款后，甲方无需再行支付给乙方
3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与甲方无关。
甲方：____________
_______年______月____日
乙方：____________
_______年______月____日
工程款抵房款协议书 篇12
编号：
工程地点：
工程项目：
工程合约名称：
工程合约编号：
承包人：
经上海锦港房地产发展有限公司(发包人)和南通幸福建设集团股份有限公司(承包人)双方核对并同意，最终结算工程款如下：
(1)原合同金额:￥元
(2)增减金额：￥元
(3)结算金额：￥元
(4)尚余保修金金额：￥元
(该保修金将视乙方履行保修责任情况而全额或部分退还)
双方同意：
1本结算协议书的签订仅意味着原合同价款金额的调整，并不解除承包人按原合同中规定的所有责任与义务，双方的一切利益、义务仍以原合同为准，
除非该合同已圆满履行完毕;
2双方同意除承包人未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款(余额不足时业主保留追索权利)外，从本结算书鉴定之日起，双方互不向对方提出增减
工程费用要求;
3于年保修期满，承包人圆满履行完成保修责任经验收合格后，剩余保修金将按原合同之相关规定发还。
双方在年月日盖章签署：
发包人：承包人：
(盖章)(盖章)
法定代表人或授权代表签署法定代表人或授权代表签署
工程款抵房款协议书 篇13
甲方：_________________
乙方：_________________
甲、乙双方就甲方以商品房抵付乙方部分代理佣金事宜，达成如下协议：_________________
1、甲方用项目的商品房(以下称该商品房)等额抵付欠乙方代理佣金，乙方同意接受。
该商品房坐落于房号，建筑面积平方米(建筑面积以最终测绘面积为准)，单价元/平方米，总房款元;抵付甲方欠乙方代理佣金元。代理佣金超过房款的差额元由甲方以货币方式支付。
2、双方同意：_________________在甲方与乙方或乙方指定第三方签订《商品房买卖合同》，开具等额购房发票后，甲方协助乙方或乙方指定第三方办理产权登记手续。
3、乙方原则上不许退房，如果因为特殊原因退房，须经甲乙双方一致同意。若给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
4、《商品房买卖合同》登记或乙方(含乙方指定第三方)领取该商品房钥匙，即视为甲方向乙方履行了支付代理佣金的义务。
5、本协议自双方签字盖章后生效，双方应积极履行各自的义务，任何一方不得以该商品房产权尚未过户、未开发票等理由，主张本协议无效或抵付行为未完成。
6、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
经办人：_________________经办人：_________________
日期：_________________日期：_________________
工程款抵房款协议书 篇14
欠款人(甲方)：_________________，法人或者自然人身份证号码(附身份证复印件)，联系地址，手机。
2.施工方(乙方)：_________________
3.工程项目：_________________乙方负责甲方工程的施工，工程地址，工程内容，甲方应支付乙方工程款费用(大写)元。现上述工程已于年月日完工，经甲方验收合格，已投入使用，没有其他工程质量纠纷，施工方没有工程延期等一切违约事实。
4.欠款情况：_________________甲方已支付工程款(大写)元，仍欠乙方工程款(大写)元。
5.甲方承诺，在年月日前向乙方支付剩余款项，支付方式如下：_________________
1)年月日前支付(大写)元
2)年月日前支付(大写)元
3)年月日前支付(大写)元
6.收款银行账号：_________________
如甲方延迟支付的，按逾期未支付金额的2‰计收每日违约金，直至甲方支付完成为止。
如甲方违约支付，乙方可以在乙方所在地提起诉讼。
欠款人(签名及加按手印)：_________________
立据日期：_________________
连带保证人(签名及加按手印)：_________________
签名日期：_________________
工程款抵房款协议书 篇15
委托保证人(以下称甲方)：___________________
住所：____________________________________
法定代表人：______________________________
电话：________________传真：______________
保证人(以下称乙方)：______________________
住所：___________________________________
法定代表人：_____________________________
电话：________________传真：_____________
鉴于甲方与(以下简称承包商)就项目于_________年______月______日签订编号为_________的《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向承包商提供工程款支付担保。双方经协商一致，订立本合同。
第一条定义
1.1本合同所称业主支付担保是指，乙方向承包商保证，当甲方未按照主合同的约定支付工程款时，由乙方代为支付的行为。
1.2本合同所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。
第二条保证的范围及保证金额
2.1乙方保证的范围是主合同约定的工程款。
2.2乙方保证的金额是主合同约定的工程款的_________%，金额最高不超过人民币_________元(大写：_________________)。
第三条保证的方式及保证期间
3.1乙方保证的方式为：_________________连带责任保证。
3.2乙方保证的期间为：_________________自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日内。
3.3甲方与承包商协议变更工程款支付日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
4.1乙方承担保证责任的形式是代为支付。
4.2甲方未按主合同约定向承包商支付工程款的，由乙方在保证金额内代为支付。
第五条担保费及支付方式
5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5.2双方确定的担保费率为：_________________。
5.3本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币_________元(大写：_________________)。
第六条反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权
乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
8.1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起日内，向承包商出具《业主支付保函》。
8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前_________日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8.3甲方不得擅自将工程转让给第三人。甲方与承包商有关主合同的修改、变更，应告知乙方;如发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。
8.4甲方保证对已经落实的工程款项实行专款专用，及时向乙方通报工程款项的支付和合同履行情况，积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。必要时乙方可要求甲方将已落实的工程款项打入乙方指定的账户，实行专款专用监督。
第九条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决：_________________。
9.1向法院起诉;
9.2向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)
第十条甲乙双方约定的其它事项
____________________________________________________________。
第十一条合同的生效、变更和解除
11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章生效。
11.2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条附则
本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份。
甲方：_______________________乙方：_______________________
法定代表人：_________________法定代表人：________________
(或授权代理人)_______________(或授权代理人)_______________
时间：________年_____月____日时间：________年_____月____日
工程款抵房款协议书 篇16
1.欠款人(甲方)：_________________,身份证号码(附身份证复印件),联系地址,手机。
2.施工方(乙方)：_________________
3.工程项目：_________________乙方负责甲方工程的施工,工程地址,工程内容,甲方应支付乙方工程款费用(大写)元。现上述工程已于年月日完工,经甲方验收合格,已投入使用。
4.欠款情况：_________________甲方已支付工程款(大写)元,仍欠乙方工程款(大写)元。
5.甲方承诺,在年月日前向乙方支付剩余款项,支付方式如下：_________________
工程款抵房款协议书 篇17
甲方：______________________
住址：______________________
身份证号码：______________________
电话：______________________
乙方：______________________
住址：______________________
身份证号码：______________________
电话：______________________
甲、乙双方经友好协商，就甲方偿还乙方借款事宜达成如下协议，共同遵照执行：
第一条：甲方曾于 年 月 日向乙方借款人民币 元，该款到期甲方未能偿还。
第二条：甲方同意自 年 月 日起，每月 日前向乙方偿还人民币 元，直至还清为止。
第三条：甲方任何一期未能按时足额还款的，乙方有权要求甲方一次性支付所有未还款项，同时有权要求甲方支付从 年 月 日起的借款利息，利率按每月 的标准执行;如果甲方未能在乙方要求一次性偿还请求后履行义务，乙方有权自乙方向甲方提出请求时起增收罚息，增收罚息后的利率按每月 %的标准执行，直至付清为止。
第四条：本合同签订后，甲方不得有为逃避债务而实施有损乙方债权的行为，否则乙方有权要求甲方一次性支付所有未还款项，并按第三条约定的标准向甲方主张利息和罚息。
第五条：甲、乙双方应当诚信履行本协议，任何一方未能履行或完全履行本协议的，另一方有权向合同签订地人民法院起诉。
第六条：本协议签订地为 。
第七条：本协议经双方签字后生效，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方： ______________________乙方：______________________
年 月 日 年 月 日
工程款抵房款协议书 篇18
甲方（债权人）：
身份证号：
乙方（债务人）：
身份证号：
为解决甲、乙双方的债权债务问题，乙方愿以自己名下的一套房产抵还此欠款。现根据国家相关法律规定，经甲、乙双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议：
一、协议主旨
1.原债务情况
甲乙双方___年___月___日签署《 合同》（下称原合同），根据该合同，截至___年___月___日，乙方对甲方有欠款人民币（大写） （￥元）（下称债务）。
债务说明： 。
2.乙方自愿以自有财产清偿上述债务。
二、抵债安排
1.乙方提供下列房产清偿债务。
房产地址： 。
房产证号： 。
房产面积： 。
配套家具、设备： 。
房产其它情况： 。
（上述房产以及所列配套家具、设备均作为抵债财产，以下统称房产）
上述房产作价人民币（大写） （￥元）用于清偿。
2.上述房产用于抵债后，尚有债务余额为人民币（大写） （￥ 元），乙方应于年 月 日前向甲方支付。
3.甲方指定收款账号： 。
开户行： 。
户名： 。
4.本协议约定的房产过户以及债务余额办妥或结清之后，甲乙双方的债务视为清偿完毕。
双方确认：甲乙双方按本协议履行之后，原合同的权利义务均告终止或履行完毕，双方就原合同不存在其它任何争议、赔偿或未结款项。
三、房产交接安排
1.___年___月___日前，乙方应将房产交付给甲方。交付之后，甲方有权对房产进行占有、使用、处置并获得相关收益。
2.___年___月___日前，乙方负责办理房产过户手续，将房产过户到甲方或甲方指定的人或公司名下，甲方负责配合。
特别说明： 甲方有权指定任何人或公司。
3.乙方应承担房产过户的手续费用。
四、乙方的承诺保证
1.乙方保证自己对该抵债房产拥有处分权，该房产来源合法、不存在法律纠纷。
2.乙方保证该抵债房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房产集资、购房款、天然气管道安装费、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由乙方全部承担。
3.如因乙方隐瞒该抵债房产情况，致使甲方无法正常行使权力或使甲方合法权益受损的，乙方应承担相应责任，双倍赔偿甲方因此所受的损失。
五、违约责任
1.乙方房产如被有关部门查封、拍卖或乙方擅自转让或抵押给第三人，或因非甲方原因导致不能过户的，乙方应向甲方支付违约金 万元，并应立即归还所欠全部债务。
非因甲方原因，逾期未办理房产过户超过30日的，甲方有权解除房屋抵债，并要求乙方按上款承担责任。
2.乙方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的千分之一向甲方支付违约金，同时仍应履行付款义务。
六、争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向房产所在地有管辖权的人民法院起诉。
七、附则
1.本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。
2.本合同经双方签字后生效，本合同与双方之前签订的合同有冲突的，以本合同为准。
3.本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款协议书 篇19
甲方：_____________
乙方：_____________
甲方因 事宜，委托乙方代理，经双方协商，订立下列各条，共同遵照执行。
第一条 委托事项
乙方接受甲方的委托，指派 律师为甲方与 一案的 审代理人。
第二条 代理权限
经双方约定，乙方的代理权限为下列第______种：
1、一般授权(包括陈述事实、参与该案的庭前谈判、调解，参与该案的庭审、辩论和调解)
2、特别授权(包括提出、承认、放弃、变更诉讼请求、进行和解、调解、上诉等)。
第三条 乙方的义务
第四条 甲方的义务
第五条 相关费用
(一)收费方式
第六条 合同的变更和解除
(一)甲、乙双方经协商一致的，可以变更或者解除本合同。
(二)因甲方追加委托事务或增加诉讼当事人，或当事人一方提出反诉、增加诉讼请求等重大诉讼事件变更导致代理事项明显增多的，乙方有权要求增加律师费，甲方应当合理地追加代理费;增加律师费协商未成的，乙方有权在原委托范围内提供工作。
(三)甲方明确放弃委托事务的，可以要求变更合同;变更合同后的律师费用，由甲、乙双方协商确定。
(四)乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同：
1、未经甲方同意，超出本合同约定权限更换代理人的;
2、乙方律师工作延误、重大失职导致甲方蒙受重大损失的;
(五)甲方有下列情形之一的，乙方有权解除本合同或暂停工作直至甲方纠正：
1、甲方的委托事务违反法律或者违反律师执业规范的;
2、甲方有捏造事实、伪造证据材料或者隐瞒重要事实情节等情形的;
3、甲方逾期不向乙方支付律师费或者事务费用的。
乙方依本条约定解除本合同的，所收律师费不予退还，并有权要求甲方支付未支付的律师费和已发生的事务费用。
第七条 违约责任
第八条 争议的解决
双方在履行本合同过程中若发生争议，应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交乙方所在地人民法院裁决。
第九条 合同生效和终止
本合同自甲、乙双方代表人签字或加盖公章起生效，自乙方律师完成本合同的委托事务(包括收到法院判决书、调解书、裁定书或当事人和解书等法律文书)或解除本合同时终止。本合同一式三份，甲、乙双方及经办律师各执一份，每份均有同等法律效力。
第十条 通知和送达
甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料，均以本合同所列明的地址、电子邮箱、传真送达。一方迁址或者变更邮箱、传真电话的，应当书面通知对方。
以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的，发出电子邮件时视为送达;以传真方式送达的，发出传真时视为送达;以邮寄方式送达的，邮件交邮当日视为送达。
第十一条 其他特别约定
1、乙方律师不对案件结果作出任何承诺。
2、乙方在签订本合同之前已经向甲方解释了收费规定及标准。在本合同签署之前甲乙双方已就本合同涉及事项进行了详细的研究，本合同系双方友好协商，自愿一致达成。
甲 方： _____________乙 方：_____________
代表人：_____________ 代表人：_____________
签订时间：____ 年 _____ 月 _____ 日
工程款抵房款协议书 篇20
甲方：
乙方：
鉴于甲方从__年_月至__年_月向李__ 借款累计未归还金额及利息共计人民币350万元整，约定于20__年5月前全额归还。现甲方逾期不能归还，经双方平等协商达成以下协议：
第一条 抵债财产
甲方同意以下列财产抵偿债务人民币350万元：
甲方自愿以__市__区__路_号__房产抵偿给乙方。
第二条 声明和保证
甲方声明和保证如下：
(一)对于本协议第一条所列抵债财产，甲方个人享有所有权和合法的处分权；
(二)在本协议第一条所列抵债财产上，没有设立任何担保物权(抵押权、质押权)或者用益物权等权利负担，甲方保证该物业不存在查封或另行出售、租赁等权力瑕疵；
(三)对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题，甲方目前没有卷入任何诉讼，也没有任何第三人提出异议。
第三条 抵债金额
甲方自愿以以上房产折合总价人民币350万元人民币抵偿给乙方。
第四条 财产交付
甲方于合同签订后的一个月内配合乙方向甲方抵押贷款银行申请提前还贷并赎楼，结清银行欠款，由乙方负责筹集和承担提前还贷的资金。
第五条 登记
甲方于提前还清贷款银行赎楼后一个月内办妥过户给乙方的产权登记手续。
第六条 费用
上述以物抵债协议由甲方配合乙方办理房产的产权转移、过户、登记手续，办理手续所需税费等由甲方承担。
第七条 协议的生效及争议的解决方式
本协议一式二份，具有同等法律效力，自本协议签订之日起生效。
本合同发生争议时，由双方协商解决，如协商不成，双方同意依法向签约地人民法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款协议书 篇21
本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于________年________月________日在中国北京市签署：
____________公司(以下简称甲方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
____________公司(以下简称乙方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
鉴于：
________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条 强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：________________________.
第四条 双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：________________________;受件人：____________.
乙方联系地址、电话及传真如下：________________________;受件人：____________.
北京市公证处联系地址：
地址：____________________________________
邮编：________________________电话：________________________________
承办公证员：____________
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条 不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条 保密
第七条 其他
1、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式________份，每份均具有同等法律效力，双方各持________份，一份留存于北京市公证处备案。
(以下无正文)。
甲方：____________公司(印章)
法定代表人或授权代表：____________(签字)
乙方：____________公司(印章)
法定代表人或授权代表：____________(签字)
________年________月________日于北京市
工程款抵房款协议书 篇22
业主单位名称：_________________
我单位承建的送审金额的________万元，审后工程结算金额_______%，已支付工程进度款___________万元(佰拾工程，合同金额_________万元，。至今已完成总工程量_________%支付我单角分)，请贵单位按合同要求的万_______________元为工程结算款，请批准。
施工单位：_________________
开户银行：_________________
账号：_________________
施工单位工程负责人：_________________
年监理意见：_________________
月日
签名：_________________日期：_________________业主代表意见：_________________
签名：_________________日期：_________________分管领导意见：_________________
签名：_________________日期：_________________站长意见：_________________
签名：_________________日期：_________________
责任编辑：_______________
工程款抵房款协议书 篇23
甲方：__（以下简称甲方）
乙方：__（以下简称乙方）
丙方：__（以下简称丙方）
经甲、乙、丙三方充分协商，就用乙方资产抵顶丙方在甲方的贷款达成如下协议：
一、乙方用自己名下可支配的330万元合法资产（详见抵债清单及评估报告）抵顶丙方在甲方的贷款200万元。
二、甲方同意接受乙方330万元资产（详见抵债清单及评估报告）该抵债资产直接用于抵顶丙方20__年2月份从甲方贷款200万元。协议签订生效后，甲方须立即消除丙方__年2月份从甲方贷款200万元贷款，并为丙方出具该项贷款的还清书面合法证明。
三、各方的权利、义务及责任：
1、乙方须保证提供的抵债资产合法完整，并保证在甲方接受前后的保管及维护，如抵债资产发生损失由乙方负责照价赔偿或扣减相当于损失额的抵债金额。乙方在甲方接受前可以使用抵债资产但不可私自对外租赁转让更不可拆除变卖抵债资产。如遇国家政策规划征用拆迁该抵债资产时应及时与甲方沟通，该抵债资产得到的相应赔偿款应足额给予甲方不得以任何理由侵占拖欠。乙方对该资产享有变现优先购买权。
2、甲方有权利对乙方的抵债资产进行接受前后的复核、验证权，享有协议签订接受后对该抵债资产的所有、使用、支配、转让、变现权，如遇国家政策规划征用拆迁该抵债资产时应及时享有该抵债资产的全部补偿权，甲方在接受该抵债资产后须立即消除丙方的贷款手续，并向丙方出具相关的书面消除贷款证明。（因乙方未说明的抵押物的缺陷造成甲方损失的）甲方有权要求乙方赔偿，或者扣减相当于损失数额的抵债金额。
3、丙方有义务在乙方抵债资产不足以抵顶甲方债务时补足部分差额，并有义务督促协助甲、乙双方完成以资抵债过程，丙方有权对该项抵债资产的优先购买权。对在甲方贷款手续消除后的确认权。
4、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，三方签字盖章后生效，具有同等法律效力。以上协议内容条款，三方可共同到国家公证机构进行协议公证。
甲方：__
乙方：__
丙方：__
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款协议书 篇24
原告：_________________忻州市__________混凝土有限公司
法定代表人：_________________杨__________职务执行董事
地址：_________________忻州忻府区解原工业园区
被告：_________________中化_____建集团有限公司
法定代表人：_________________刘__________职务董事长
住址：_________________山西省太原市__________街__________号
邮政编码：_________________0300
联系电话：_________________0351-6_______________
被告：_________________中化_____建集团山西王家岭煤业有限公司工程项目部
负责人：_________________王_____项目经理
住址：_________________县孙家沟乡
诉讼请求：_________________
......
事实及理由：_________________
......
此致
___________人民法院
具状人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
工程款抵房款协议书 篇25
(______)_____执字第30号
申请执行人：______________，男，_____年_____月_____日生，汉族，小学文化，农民，福建省长乐市人，住福建省长乐市__________镇__________村__________31号。身份证号码：__________________
被执行人：______________，男，_____年_____月_____日生，汉族，高中文化，__________市__________建筑工程有限责任公司项目部经理，重庆市江北县人，住云南省保山市__________镇_______________416号。
被执行人：_________________市__________建筑工程有限责任公司，所在地：云南省保山市_________________8号。法定代表人：_________________，系该公司董事长。
本院依据已经发生法律效力的(________)兰民二初字第__________号民事判决书，责令被执行人偿还申请执行人_______________钢材款___________元，但被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第280条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(施行)》第32条的规定，裁定如下：_________________
冻结、划拨被执行人__________市_______________建筑工程有限责任公司的存款____________元。
本裁定送达后即发生法律效力。
执行员：______________
执行员：______________
执行员：______________
_____年_____月_____日
书记员：______________
工程款抵房款协议书 篇26
甲方：
乙方：
甲、乙双方就以物抵债事宜，经协商一致，达成本协议，共同遵守执行。
第一条由甲方施工的保利天然城市花园工程，乙方在工程施工过程中给该工程供应商品砼，现经双方协商以房抵债，由甲方与乙方共同确认的截止20__年12月31日，甲方所欠乙方的商品砼款为元（大写商品砼款：柒拾陆万叁仟叁佰壹拾元整）
第二条甲方提供位于乌鲁木齐市苏州路天然城市花园11号楼1单元60
502两套房产直接抵付所欠乙方商品砼款， 601室房产面积101.52㎡，单价3700元/㎡，502室房产面积125.72㎡，单价3850元/㎡。确定两套房产总价款为859646元，清偿所欠乙方763310元的商品砼款，差额96336元，由乙方向甲方出具96336元的欠据，此款如何清偿甲方，由双方另行协商。
第三条乙方自本协议签订起三日内，与甲方办理完毕财务手续，甲方所欠乙方763310元的商品砼款清结，该项债权债务关系归于消灭。
第四条本协议生效后二十日内，乙方自行到保利房产公司办理房屋产权证书的有关手续，由该房产办理入住手续产生的一切费用及房屋办证所需税费由乙方自行负担。
第五条本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。协商不成的，选择下列方式第
（二）种方式进行解决：
（一）提交_________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向天山区人民法院提起诉讼。
第六条本协议自双方授权代表签署并加盖公章之日起生效。
第七条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方（盖章）：___________
乙方（盖章）：___________
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款协议书 篇27
_____________建筑工程公司(下称甲方)
_____________百货公司(下称乙方)
_____________建筑工程公司诉_____________百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在__________区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于_____________年_____月_____日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下：_________________
(一)甲方同意变更__________区人民法院(_____________)_____法经字第1__________号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于_____________年_____月_____日前一次付清”的决定。
(二)乙方于_____________年_____月_____日前，付款43209.26元;于20__________年_____月_____日付款40000元。
(三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。
(四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_____________年_____月_____日
工程款抵房款协议书 篇28
______年____月____日______承包______装修总工程。后有把工程的______活分包给口头合同人______。工程款共计______元人民币，（大写______元）。工程已完工后分包人______已接受工程款人民币______元。还欠工程款______元，（大写______元）人民币。
还款期限______年____月____日为准。
利息从本欠条签订之日起按______计算。分包人的还款先用于偿还利息。如果预期不还口头合同人有权向______人民法院起诉。
总承包人：
身份证号：
联系方式：
合同人：
身份证号：
联系方式：
年?月?日
工程款抵房款协议书 篇29
协 议 书
甲方：（公司）
乙方：（承租人）
丙方：（出租人）
甲方经营装修工程，长期与乙方合作，但因资金周转困难，拖欠乙方工程款项一直不能及时偿还。乙方长期在外租赁房屋，现急需资金购买住房一套。为此，乙方与甲、丙共同商讨上述事宜，经甲、乙、丙三方经共同协商，达成如下协议：
1、丙方自愿将位于 单元 层 号，建筑面积 平米，房屋一套出售给乙方，房屋价格为每平米 元，房屋总价人民币（大写） 元。
2、甲方拖欠乙方工程款共计人民币 元，有结算凭证为据。乙方自愿将甲方的工程欠款 元的债权转让于丙方，用以折抵乙方购买丙方上述房屋的购房款，剩余购房款 元，由乙方于 年 月 日前支付给丙方。本合同签订后，甲、乙双方上述工程债权、债务消灭，本合同签订后 日内丙方将该房屋过户给乙方，过户后乙方向丙方支付剩余购房款 元。
3、丙方保证上述房屋的产权只归其本人所有，在乙、丙签订此合同 年内，乙方不得出售该房屋，若因急需要资金周转需要出售该房屋，丙方享有优先购买权，本合同签订后两年内，若丙方愿回购该房屋，须按本合同约定房屋总价一次性支付给乙方。若乙方己装修该房屋，丙方还应向乙方支付相应的装修款，待上述款项支付完成后，由丙方办理过户登记，乙方给予配合。若在上述条款规定两年内，丙方未回购该房屋，乙方便可任意处分该房屋，丙方不得干涉。
4、本合同签订后，由丙方给乙方办理房屋过户手续，且不得向乙方索要其它任何款项，否则构成违约，须按本协议书第8条之约定向乙方承担违约责任。办理过户手续后，乙方支付剩余房款，同时丙方须将此房屋的购房合同、水、电、煤气卡、钥匙等物品交付乙方，此时房屋完成交付。
5、甲方向丙方支付欠款的时间、方式等具体内容由甲、丙双方另行约定，双方合同履约与否并不影响乙方对上述房屋的所有权，丙方不得以任何理由解除、终止此房屋购买合同，或借故向乙方索要其它任何款项。
6、合同签订后，乙方为居住使用上述房屋，可对房屋进行装修改造，但不得损害房屋承重部位。
7、合同签订后，由丙方向乙方出具乙方向丙方支付购买上述房屋购房款 元的收款凭证，甲方与乙方的欠据即失效（原结算凭证由乙方留存），甲方可不再向乙方返还上述款项，甲丙之间的还款、违约责任等事宜由甲、丙双方另行商定，乙方不再参与，丙方也不得以此为由解除购买合同。
8、本合同签订后两年内，丙方不得以任何理由无故解除购房合同，若丙方无故违反合同或终止解除合同需向乙方返还全部购房款及乙方的装修款项等，并向乙支付房屋总价 %的违约金。
9、若遇不可抗力或政府拆迁等原因需解除或终止该购房合同，由双方各自承担相应的责任。
10、本合同一式三份，未尽事宜可协商补充，甲乙丙三方各执一份，签订之日起生效。
甲方：（盖章）
年 月 日
乙方：（签字）
年 月 日
丙方：（签字）
年 月 日
工程款抵房款协议书 篇30
甲方：
乙方：
由于甲方欠乙方工程款，以房产抵顶工程款一事达成如下协议：
一、甲方用以抵顶工程款的'房产为 建筑面积 平方米，价款 小区 元。 号楼 室， 元， 经甲乙双方协商就甲方以房
二、抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行 负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方 所有。该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时， 其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理， 直接办到乙方 指定的购房人名下。 甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为 由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。 甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可 与购房人办理过户手续。 办理过户手续所需要费用由购房人按国 家现行规定承担。
三、抵顶房产的价格包括水、电、暖、气(电视、电话、宽带)人口 关配套费用。 抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标 准。
四、甲方于 年 月 日前将所抵顶的房屋交付乙方。
五、 如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权 等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款 元。
六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市 仲裁委员会申请仲裁。
七、本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
