工程合同书范本（精选30篇）

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥： 。

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥： 。

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥： 。

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥： 。

　　第三条、甲方责任

　　1、指派 为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条、乙方责任

　　1、指派 为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条、材料供应

　　1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条、安全责任

　　1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故（包括人身事故），应承担由此引发的一切责任。

　　第七条、质量验收

　　1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2、发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条、工程变更

　　1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的`换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条、工程保修

　　1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。

　　第十条、违约责任

　　1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的 %。

　　3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。

　　5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条、争议解决

　　1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方（盖章）： 承包方（盖章）：

工程合同书范本 篇25

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为确保_________河治理工程施工质量、进度，完善目标施工管理，依照建筑施工法规及民法典，经甲乙双方共同商议，特立本合同，以资信守。

　　一、基本条款

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　施工区段：_________

　　竣工日期：_________

　　承包性质及范围

　　(一)承包性质：

　　1、本工程性质为纯包工。

　　(二)1、凡涉及图纸及设计变更范围内的片石挡土墙砌筑(含所在区域涵管挡土墙、垫层)的所有工作内容，均为乙方承包范围。片石墙表面须作葡萄缝

　　2、甲方除负责大型机具，如大型机械设备、搅拌机、和灰机以及电线电缆外，其余设施、设备机械(机具)由乙方负责。

　　3、乙方负责本施工区域的基槽清底、抽水工作。配合甲方做好本区域的定位放线，标高测设工作。工程所用的所有小型机具、工具、斗车、元钉、铁丝、马钉、钢钎、绳索、榔头、锄头、铁铲由乙方自备。

　　4、乙方负责手套、安全帽等劳保用品购置。无论什么原因引起，土方回填前，所施工段的片石、周转材料均由乙方负责清理，不得影响土方回填工作。

　　二、承包单价、结算及付款方法

　　1、承包单价：按本合同第二款范围，按实际完成的工程量，以综合单价立方米包干。(设计变更包括在内)

　　2、本工程原则上不产生计时工。如果甲方指派或甲方认定属合同范围外的计工日计算。

　　3、结算：竣工验收后一个月内由甲方开具结算清单。

　　4、付款方法：

　　(1)每完成工程量，经业主、监理、甲方三方验收合格后支付已完工程的_________。

　　(2)所有施工段完成后，经业主、监理、甲方三方验收合格，付款至总额的_________。

　　(3)余额主体竣工验收达到要求后，除留百分之五作为质保金，一年后结清外，其余余款项结算完毕后三个月内付清。

　　(4)工资发放时由乙方出具所完工程量的全部工资表并签字。

　　三、质量条款：

　　1、严格按照设计(变更)图纸、技术交底、施工规范进行施工。

　　2、精心组织，规范施工，服从甲方指挥，维护甲方声誉。质量须达到优良工程标准。

　　3、所有工程必须由甲方、建筑方、监理、质检部门的验收合格后，方能办理结束按手续。验收不合要求，必须返工，直至验收合格。返工后仍达不到质量要求，甲方有权终止合同，要求乙方退场。退场结算时工程量按时计算，单价按合同单价的百分之_________。对造成重大质量事故的，甲方可采取勒令返工、索赔、追究其法律责任等手段。

　　四、安全条款

　　1、所有人员必须严格执行国家、地方和项目部制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。

　　2、乙方必须设立安全负责人及班组兼职安全员，做好进场及日常安全工作。定期做好班内安全学习、教育，做到安全工作天天讲，使每个人员均有较强的安全意识，确保施工安全。

　　3、工地禁用55岁以上工人及17岁以下童工，有疾病、心脏病、高血压、残疾等病的人员禁止参入施工工作，原则上不使用女性工人。

　　4、加强各班组及个人之间的团结，相互配合、协调一致，严禁打架斗殴，如有发生，不论谁是谁非，均处以_________元罚款。

　　5、乙方在施工过程中必须对员工进行安全能教育，遵守国家安全法规、法令，加强自我保护意识，杜绝安全事故发生。若发生一般性安全事故_________元以内由乙方承担，_________以上事故分析责任，按责任大小分别承担。