工程承包协议集锦（通用34篇）
3、施工地点：________________
4、工期：（1）开工：____年__月__日;（2）竣工：____年__月__日;（3）合同工期总共历时____5。
5、承包形式：________
6、工程质量标准：________
7、工程价款：共计人民币_____元。
8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。
9、质保期：____年。
10、双方的责任义务
（1）发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的'四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
11、其他
（1）本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
（2）本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
（3）合同附件为本合同条款的.组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：
承包方：
委托代理人：
委托代理人：
二、工程承包合同无效的情形
依据相关法律和司法解释的规定，合同无效的情形包括以下情况，而存在违反上述规定的施工合同将导致无效或者部分无效：
1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;
2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;
3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的;
4、承包人非法转包建设工程的
三、法律咨询
网友：如何审查发包人资质等级及履约信用？
律师：首先，需认真审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的经营资质和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，对于代订合同的经办人，应要求其出具委托人的授权委托书，并核查其是否处于委托书的委托权限和期限内。
其次，审查工程项目的合法性，如果未取得相关规划、报建手续，施工过程中被勒令停工或拆除，则施工企业可能面临发包方不能如期支付工程款的风险。
再次，对于联合体投标的项目，国家有关规定或者招标文件对投标人的资格条件具有相关的规定，联合体各方均应具备规定的相应资格条件，由同一专业的单位组成的联合体应按照资质等级较低的单位确定联合同的资质等级，并应则联合体各方共同确定联合体投标单位的牵头人。
最后，还应对发包方的履约信用进行审查。
甲方：
乙方：
日期：
工程承包协议集锦 篇9
钢筋工程承包协议书
甲方：
乙方：
证号：
住址：
电话：
依照：中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲方将衢州恒大御景半岛酒店地下室车库钢筋制作安装工程安排乙方承包绑扎。为了明确双方责任，维护双方权益，甲乙双方协商达成一致，订立本协议。
1、工程概况
1）工程名称：衢州恒大御景半岛二期酒店
2）工程地点：衢州市九华大道南
3）工程概况：主楼地下室一层，层高12层（楼面层高）框架剪力墙结构，地下车库一层（层高）。
2、工程范围
建筑范围内全部钢筋制作安装工程。详见招标图纸及其技术要求等文件，全部地下室等，包括但不限于以下范围的钢筋工程；
1）主体结构包括基础、梁、板、柱、墙、楼梯、窗台四周板、后浇带等钢筋制作、绑扎。
2）其他未描述的建筑物范围内所有钢筋的制作、绑扎。
3）配料单的编制，钢筋翻样，提供材料计划。
4）原材料卸车的人工配合，场内二次搬运。
5）施工现场的文件施工、标化施工，工完场清。
3、承包方式
乙方以包人工、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。施工所需一切辅助材料（扎丝、梁板砂浆垫块、马镫、墙柱钢筋保护块、粉笔、焊条等）及机械（电焊机、弯钢机、断钢机、调直机等）均由乙方自备，钢筋及标准层马镫由甲方提供，实行限额领料，钢筋用量按本工程的钢筋工程量计算规则计算损耗率为%控制用量。若超出额定用量，从乙方应收款中扣抵。
工作内容：施工前的准备，计划编制，含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车，制作下料解捆冷轧，配料划线放线弯曲捆扎、标号半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁，钢筋绑扎为配合木工施工人员放线，搭自用架子，清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋，按设计要求绑扎放入模内，放置保护层垫块（含材料制作或购买），浇砼时看护，清理每次绑扎后多余的钢筋，并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样，钢筋垫块制作。
4、合同价格
（1）主楼±以下及车库底顶板工程钢筋不论品种、规格、大小，一律以吨计算，元/吨（大写）。
（2）±/㎡。（建筑面积按预算定额建筑面积计算规则计算）。
5、付款办法
乙方施工的分项工程按每月完成甲方要求的形象进度并验收合格后，每月25号申报工程量，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的60%，主体封顶并验收（所有钢筋工程完成）后支付总价款的85%，剩余15%的款项在本钢筋工程完工后三个月内付清。
乙方实际完成的工程量按合同协议，由甲方对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方付款程序付款。
乙方须书面指定公司帐户收取工程款。为保证工人权益，甲方有权从应付给乙方的工程款中优先直接付给现场施工工人工资并确保工人签收，余款付给乙方。若因业主未能及时付款而影响甲方付款时，乙方同意适当延长，但不得超过两周。
6、工程期限
开工日期以甲方书面通知为准，交工日期以竣工后通过质监机构验收并业主确认为止。
根据总承包招标文件中的总进度计划，按甲方进度安排保证进度。乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工，按照确定的施工进度计划里程碑控制节点进行：高层标准层结构确保5天/层（木工为3天，第四天钢筋工绑扎梁和板底钢筋），若每一节点延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将按5000元/天扣罚乙方。
7、验收标准
本工程执行国家和浙江省及衢州市建筑工程施工和验收标准。分项验收100%合格。若发生质量缺陷，其修补、重做等返工费用由乙方自负，且其结算单价按合同单价调减10%计算。
8、中途停工
工程进行中遇到意外停工，若业主原因如未按时提供施工图纸，业主明确表示可以顺延工期，但不补偿费用。若因非甲方原因出现停工且停工超过10天，经甲方同意，乙方可以退场。结算在退场后进行。若因乙方原固出现停工或退场，已完工程不予付款，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任。甲方已开出的计时工单也随之作废，不再有效。
9、工程变更
根据甲方书面通知，乙方方可作出工程变更。若未经甲方同意，乙方擅自改变工程须承担全部损失和赔偿责住。凭业主变更书面通知和乙方作出的变更工程量计算表及甲方的审核意见，可以对变更工程费用作出追补。若业主不批准该等变更补偿，乙方明确表示不要求甲方补偿。
10、安全措施及工伤费用
1)安全措施：
甲方必须向乙方每位进场工人和管理人员做出书面及口头安全交底，并签订安全施工协议书，双方签字确认义务和责任。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。
乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。乙方不按规定发放劳动保护用品的，由甲方强制发放使用，劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用由乙方承担，工期不予顺延。
