房地产开发合同（通用33篇）

　　第五十九条建设工程项目所必要的委托人、代建人、设计人外出考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内经委托人同意，从建设费用中支出。

　　第六十条在工程项目管理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由代建人聘用的，其费用由代建人承担，由委托人聘用的，其费用从建设费中支出。

　　第六十一条代建人在工程项目管理工作中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人按专用条件中的约定给予经济奖励。

　　第六十二条代建人在工程项目管理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，不得泄露设计人、施工方提供并申明的秘密。

　　第六十三条代建人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

　　第六十四条本合同未尽事宜，双方可协商并另行签订补充协议。

　　争议的解决

　　第六十五条在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，如未能达成一致，应按专用合同条款约定解决。

　　第三部分专用合同条款

　　第一条本合同适用的法律、标准及及工程项目管理依据

　　1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关相关法律、行政法规。

　　2、本工程设计合同、施工合同、工程项目管理合同以及施工过程中形成的其他合同及文件。

　　3、湖北省现行的预算定额、取费标准及有关建设管理办法。

　　第二条代建范围和代建工作内容

　　代建范围：————————————————————————。

　　代建工作内容：

　　1、负责办理土地征用、建设工程规划许可证等有关手续。

　　2、负责组织工程监理、施工、设备材料采购招标。

　　3、负责与施工单位及建筑材料、设备、购配件供应等单位签订合同并监督实施。

　　4、编制适应于本工程实际的资金及进度计划，报委托人批准；负责建立项目资金专户，按

　　计划领取并拨付建设资金，按月委托人报送工程进度和资金使用情况。

　　5、负责组织工程竣工结算，组织竣工验收，组织项目后评估，向委托方移交竣工档案资料。

　　6、严格按批准和审定的建设规模、功能、标准、概算和工期组织建设，如有重大设计变更，报委托人审批执行。

　　7、项目管理合同约定的其他工作。

　　第三条委托人应提供的工程资料及提供的时间

　　委托人应在前向代建人提供如下工程资料：

　　1、项目可行性报告

　　2、立项批文

　　3、用地建筑规划报批情况

　　4、项目建筑总体方案

　　5、规划红线图

　　6、施工设计（包括施工图及方案）、施工概算

　　7、资金来源和总投资金额

　　第四条委托人应在3个工作日内对代建人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

　　第五条委托人的常驻代表为。

　　第六条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付建设资金和代建人的报酬：建设资金核拨程序：

　　1、代建人根据代建项目概算投资、进度控制目标及项目建设计划，编制项目资金计划报委托人审批；

　　2、根据核批的资金年度计划，及时拨付到代建人的资金专户，确保工程顺利进行；代建项目管理费用支付方式：

　　1、正常代建费按工程总概算*万元的2%计算，其中————*万元，———*万元，在工程结算之前按概算总价计算并支付工程项目管理费。

　　2、本合同签定后一周内支付———————代建管理费（**万元的）30%计**万元；

　　3、——————工程进行一半时，再支付代建费的40%计**万元。

　　4、工程竣工审计后支付至全部实际费用的95%。

　　5、代建费5%作为质检费一年后支付。

　　6、——工程代建费支付方法按此进行。

　　第七条工程建设质量达不到合同规定质量标准，按有关部门确认的实际损失进行赔偿。

　　第八条因代建人原因未能按期完工，应对代建人进行处罚，按以下方式计算处罚金：罚金=管理费总额÷合同期（日）×延长工期（日）

　　第九条因代建人管理不当，未科学安排施工造成投资增加，委托人按以下方法予以处罚：处罚金额=工程费用超支额×30%

　　第十条委托人原因导致工期延长，委托人同意按以下的方法计算并支付代建人延长期工程项目管理费：

　　延长期管理费=管理费总额÷合同期（日）×延长工期（日）。

　　延长期管理费从合同期届满之日起计算并按月支付；

　　第十一条因代建人的合理化建议、科学管理、规范操作在达到设计要求满足使用功能和保证质量的前提下所节约的工程投资，委托人按以下方法予以奖励：

　　奖励金额=工程费用节省额×30%

　　工程费用节省额=工程概算投资（不含征地拆迁投资）—竣工审计决算

　　第十三条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁。一方如不接受仲裁结果，可向人民法院起诉。

　　第十四条本合同壹式*份，正本贰份，双方各执壹份；副本*份，双方各执*份。正、副本具有同等法律效力，遇争议时以正本为准。

房地产开发合同 篇27

　　甲、乙双方根据《_____》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市房地产转让管理办法》等法律、法规的规定，按照平等互利的原则，经过双方协商一致，就?房地产项目（简称项目）转让达成致意见，特签定本合同。

　　第一条：房地产项目概况

　　1。1?项目名称：，位于?，其四至范围为：东至?，西至于?，南至，北至?。（详见附件一，规划拴桩红线图）；本转让项目包括在建构筑物及其附属设施等（详见附件二）。

　　1。2项目使用性质：?（住宅、商业）

　　1。3项目规划条件：

　　（1）占地面积：?平方米；

　　（2）规则容积率?；

　　（3）限高：

　　（4）总建筑面积：平方米；

　　（5）地上面积：?平方米；

　　（6）地下面积：?平方米；

　　1。4规划指标：

　　1。5项目投资建设情况：本房地产项目总投资额?万元，现转让方已累计投资万元，达总投资额的25%以上。

　　1。6其他情况。

　　第二条?项目开发建设现状

　　由甲乙方双方共同确认后形成书面文件作为本合同的附件，作为本合同的内容（详见附件三）。

　　第三条?项目法律手续

　　3。1?甲方以?方式取得该项目的国有土地使用权，国有土地使用权出让合同编号：?；甲方已按国有土地使用权出让合同全部交清土地出让金，并取得国有土地使用权证书为；国有使用权使用期限从?年?月?日计算，为?年；

　　3。2该项目的拆迁许可证号为?；

　　3。3该项目的建设用地规划许可证号为?；

　　3。4该项目的建设工程规划许可证号为?；

　　3。5该项目的建设工程开工许可证号为?；

　　3。6该项目的固定资产投资计划立项批准文为；

　　3。7该项目的商品房预售许可证号为?；外销许可证号为；

　　3。8?《项目建议书》、《项目可行性研究报告》《项目环境影响研究报告》

　　3。9?；等。

　　第四条?法律手续的转移

　　4。1?项目转让时，本合同第三条甲方已取得的各项法律手续和许可证件（包括交清土地出让金的凭证）在本合同生效之日起十五个工作日内交付给乙方。乙方自行向政府有关主管部门办理转移手续，甲方应积极协助。乙方未按本合同第五条的约定及时向甲方支付有关费用，或未按政府有关部门的规定提供转交证件所需要的证明文件而导致不能获政府有关部门批准的，甲方有权拒交有关证件。

　　4。2甲方保证各项法律手续转移的确定性，如因其中某项手续因甲方的责任无法确定地转移而影响项目的转让，甲乙双方同意按（?）处理：

　　4。2。1?双方共同向政府主管部门申请补办有关手续，其补办有关手续的一切费用由甲方承担；若补办不成功时，甲乙双方按4。2。2处理；

　　4。2。2合同解除，甲方退还乙方全部已付费用，并按乙方已付费用的?%予以赔偿；

　　4。2。3?。4。3如果因乙方的责任无法确定地转移其中某项手续?而影响项目的转让，甲方双方同意按以下方法之一处理：

　　4。3。1合同解除，甲方不退还乙方所交定金，退还乙方其他已付费用。同时，乙方在接手项目后已投入项目资金或其他资产，甲方不再折价返还乙方。

　　4。3。2?合同解除，乙方按已付费用的?%?赔偿甲方的损失。