电站水利工程施工合同书（精选32篇）

　　3、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。

　　第八条 工程款支付方式

　　1、工程款支付方式：银行转账。

　　2、工程预付款：按照双方约定支付(竣工验收后1个月后付清)。

　　3、本工程税金由甲方到当地税务部门自行缴纳。

　　第九条 竣工与结算

　　一、工程竣工验收条件

　　1、 工程施工竣工总结

　　2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;

　　3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;

　　4、甲方审核后认为工程具备验收条件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。

　　二、结算方式

　　本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。

　　第十条 违约责任

　　1、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方

　　2、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商，自行撤出施工现场致使工程造成损失，一切责任由乙方承担。

　　3、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。

　　4、因甲方原因影响工程进度的，工期顺延。

　　第十一条 纠纷处理

　　承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向当地人民法院起诉。

　　第十二条 工程保修

　　工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下 %的工程款作为工程保修金，保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。

　　第十三条 附则

　　1、本合同共正本两份，副本份，合同附件二份，甲乙双方各执正本一份，其余由甲乙双方送有关部门备案。

　　2、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。

　　3、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。

　　发包方(章)：

　　____年____月____日

　　承包方(章)：

　　____年____月____日

电站水利工程施工合同书 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。

　　第一条：工程名称：

　　第二条：工程地点：

　　第三条：工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。

　　第四条：承包方式：滨江花园13-17楼水电采取包清工的方式承包给乙方。

　　第五条：付款方式：乙方垫支层，层封顶支付层的%。如有特殊情况可申请借支，在甲方资金许可的情况下，可按进度支付%的进度款。

　　第六条：设备材料供应。

　　1、工程所需要材料、辅料由甲方负责采购。

　　2、乙方提前十天提出材料计划。

　　第七条：文明施工

　　1、在施工中，甲方应贯彻执行JGJ59-99标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。

　　2、甲乙双方应严格遵守安阳市人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。

　　3、凡乙方施工人员进入现场，必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度。甲方在检查生产和安全时发现不安全因素。应立即向乙方代表提出，监督整改。

　　4、凡有不适应高处作业者(心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等)以及16周岁以下未成年者、50周岁以上的老年工及女工，不准随队入场施工，违者自行负责。

　　第八条：乙方职责

　　1、乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全等方面的工作安排，施工中严格按甲方提供的施工图(含设计变更通知单、技术变更核定单)和技术交底要求进行施工。对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见认真落实整改。

　　2、乙方有责负责配合其它各工种的施工，不得影响后续工序施工，并为后续工序的施工创造条件。

　　3、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作。

　　4、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检验标准。

　　5、乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算工作。

　　6、乙方负责完善所承担工程的资料工作，并协助完成档案归档验收工作。

　　第九条：工伤

　　1、甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的原则。甲方已将施工管理费和安全及文明施工措施费支付给乙方，乙方在施工中所发生的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故，由乙方自行负责并承担由此造成的一切责任。

　　第十条：在合同履行中若发生争议，解决方式：

　　1、双方协商解决。

　　2、向市建设仲裁委员会申请仲裁，或区劳动局解决。

　　第十一条：其它

　　本合同一式两份，双方各执两份，具有同等法律效力，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

电站水利工程施工合同书 篇9

　　委 托 人：

　　监 理 人：

　　合同编号：

　　合同名称：

　　依据国家有关法律、法规， (委托人名称) (以下简称委托人)，委托 (监理人名称) (以下简称监理人)提供 (工程名称) 工程 (监理项目名称) 监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、建设地点：

　　3、工程等别(级)：

　　4、工程总投资(人民币，下同)： 万元

　　5、工期：

　　二、监理范围

　　1、监理项目名称：

　　2、监理项目内容及主要特性参数：

　　3、监理项目投资：

　　4、监理阶段： (施工期、保修期)

　　三、监理服务内容、期限

　　1、监理服务内容： 按专用合同条款约定。

　　2、监理服务期限：

　　自 年 月 日至 年 月 日。

　　四、监理服务酬金

　　监理正常服务酬金为(大写) 元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

　　五、监理合同的组成文件及解释顺序

　　1、监理合同书(含补充协议);

　　2、中标通知书;

　　3、投标报价书;

　　4、专用合同条款;

　　5、通用合同条款;

　　6、监理大纲;

　　7、双方确认需进入合同的其他文件。

　　六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

　　七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本 份，委托人执 份，监理人执 份。

　　委托人： (盖章) 监理人： (盖章)

　　法定代表人： (签名) 法定代表人： (签名)

　　或授权代表人： (签名) 或授权代表人： (签名)

　　单位地址： 单位地址：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　电 话： 电 话：

　　电子信箱： 电子信箱：

　　传 真： 传 真：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐 号： 帐 号：

　　签订地点：

　　签订时间： 年 月 日

　　第一部分 通用合同条款

　　词语涵义及适用语言

　　第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

　　一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

　　二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

　　三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

　　四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

　　五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

　　六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

　　七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

　　八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

　　九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。