单位建筑施工合同格式（精选33篇）

　　10、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　第十一条其它

　　1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，协商不成由甲方所在地法院裁决。

　　2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字、盖章之日起生效。本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人法定代表人

单位建筑施工合同格式 篇19

　　甲方（负责人）：（以下简称甲方）乙方（承包人）：（以下简称乙方）根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平

　　等互利、公平合理、诚实信用的原则下，经协商，就甲方修建私人住宅的建筑工程承包事宜达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：王昌彦框混结构住房（共五层，顶楼坡屋面）。

　　2、工程地点：高新区永兴镇华裕路社区居民区内。

　　3、工程承包方式：甲方购买主材，乙方总包人工、周转材料、机具设备和辅材等。

　　4、工程承包范围：

　　乙方根据甲方提供的施工图（草图），按照政府和甲方要求进行房

　　屋基础、土建、装饰、水电及附属配套工程施工（含水塔、散水、室内回填，门窗除外）。乙方须提供必要的技术支持。

　　特别要求及说明：

　　①、基础开挖深度及宽度按施工图及地质情况现场确定。基础施工含基础槽挖掘和土方回填、夯实。

　　②、楼板要求层层现浇（包括楼梯、坡屋面）。门、窗过梁乙方现场制作。③、全部给排水、电气、弱电的电视、电话，防雷接地等。按施工图

　　及甲方现场确定位置及数量进行施工，所需安装设备甲方现场确定。

　　④、内墙及天棚全部抹灰，外墙正立面和侧立面（含梁、构造柱、雨

　　棚）、背立面全部贴面砖。一层地面铺垫层上做水泥砂浆地坪（一楼

　　卧室除外），一至五层卫生间及厨房地面全部贴防滑地砖并做防水处

　　理、内墙面满贴内墙瓷砖。一至五层除上述做法之外的楼地面（含楼

　　梯）全贴地板砖及踢脚线。坡屋面铺贴彩瓦和脊瓦并做防雷设施、防

　　水处理。门窗补边。

　　⑤、每层卫生间便器、地漏等安装。

　　⑥、化粪池制作。

　　⑦、工程内容如有变动，则变动后相关施工费用相应扣除，具体单价

　　以市场价为准。

　　5、工程质量等级：

　　达到施工规范规定的验收合格标准。在施工中个别部位若达不到

　　质量要求的，返工重做。所造成的材料、人工损失均由乙方全部负责

　　赔偿。经整改后还达不到质量要求的，甲方有权单方面终止合同，另

　　行发包，并按乙方已完工程人工费的50%结算清理出场。

　　6、合同价款：

　　本工程人工费按竣工房屋建筑面积以215.00元/平方米（大写：贰佰壹拾伍元每平方米）包干计算，含安全施工费及其它各种费用在内。此价格包括门窗补边、配合费及施工过程中的零星项目人工费在内。建筑面积按国家规定的建筑工程建筑面积计算规范计算。

　　7、合同工期：开工日期：竣工日期：。

　　二、甲方的权利和责任：

　　1、向乙方提供施工图纸（草图）。

　　2、组织建筑材料及时到场。

　　3、负责施工用水、电的接通。停电除外。

　　三、乙方的权利和责任：

　　1、依照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，按照图纸、政府和甲方要求保质保量完成本合同工程承包范围所指全部工程内容。

　　2、提前7天向甲方提供购买材料计划单。在工程施工过程中合理、节约用料，严禁浪费。乙方每天完工后清理墙角灰，做到工完场清料净，并按常规要求配比施工。在施工中若发现造成材料损失、浪费，甲方有权责令整改并罚款，在支付款中扣除。

　　3、工程施工所需一切机械设备和工具以及安全防护设备、用具，如：架管、架板、搅拌机、升降设备、模板、模具、斗车、振动棒、焊接机、撮箕、桶、防护网等及焊条、切割片等辅材全部由乙方自行解决。

　　4、做好施工现场安全防护和保卫，安全文明施工。一切施工安全事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。

　　5、乙方自行解决其员工的工资、劳保、保险、吃住生活等。

　　6、工程不得转包。

　　7、按时竣工。除特殊情况外，逾期则按500。00元/天扣除包工费。

　　四、付款方式和工程保修：

　　1、付款方式：甲方垫付基础挖掘费（具体数目待定，并在第一次付

　　款时扣除）。一层完工，支付贰万元。主体完工，再支付叁万元。施工结束后，除质保金外予以结清。以上付款均在工程验收合格的情况下支付。施工期间概不借支。

　　2、工程保修：工程质保终身，保修期一年。工程质量保修金4500。00元（大写：肆仟伍佰元整）。质保期内房屋若出现质量问题，乙方在接到通知后三天内进行返工或维修。若在规定时间内乙方未到场维修，甲方有权另请施工队维修整改，所发生费用在质保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

　　五、违约责任：凡违反以上条款均属违约，违约方必须向守约方赔偿违约金，为总人工费的5%，损失另计。

　　六、本合同一式三份，甲、乙双方各一份，镇城建办备份。本合同经甲、乙双方签字即生效。未尽事宜由双方协商解决。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　身份证号码：身份证号码：

　　20xx年XX月XX日20xx年XX月XX日

　　担保人（签字）：

　　20xx年XX月XX日

　　附：1、乙方身份证复印件

　　2、施工证复印件

单位建筑施工合同格式 篇20

　　上诉人：_____________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(上诉人如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)

　　被上诉人：_____________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(被上诉人如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)

　　上诉人因________________(写明案由，即纠纷的性质)一案不服________________人民法院(写明一审法院名称)________________第___________号__________判决，现提出上诉，上诉请求及理由如下：_________________

　　请求事项：_________________

　　_________________(写明提出上诉所要达到的目的)

　　事实和理由：_________________

　　_____________(写明上诉的事实依据和法律依据，应针对一审判决认定事实、适用法律或审判程序上存在的问题和错误陈述理由)

　　此致

　　________________人民法院

　　上诉人：_____________(签名或盖章)

　　________________年________________月________________日

　　附：_________________本上诉状副本______份(按被上诉人人数确定份数)。

单位建筑施工合同格式 篇21

　　(甲方)发包人：

　　(乙方)承包人：

　　法定代表人： 黄海建 证书等级： 一级 电 话：

　　(甲方)委托(乙方)承包人建造 1#厂房 建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：

　　1.1依《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。

　　1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。

　　1.3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。

　　2.1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表： 所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1#厂房报价如下表格：

　　2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方 5%的保修金 。

　　2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。

　　2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。

　　2.5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)

　　3.1本合同建造费，估算为 人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。付款支付如附件一。

　　4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。