单位购销合同协议格式（精选33篇）

　　1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：____________元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。

　　第二条 工程监理

　　若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸);

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)______元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　第四条 发包人义务

　　4.1 开工前____天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　4.2 提供施工期间的水源、电源;

　　4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进尝竣工验收。

　　第五条 承包人义务

　　5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现常。

　　第六条 工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单)。

　　第七条 材料的提供

　　7.1由发包人提供的材料、设备(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　7.2 由承包人提供的材料、设备(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　甲方(业主)： 乙方：

　　签字： 委托代理人签字：

　　签约日期： 签约日期

单位购销合同协议格式 篇19

　　卖方：__

　　买方：__

　　签订地点：__

　　签订时间：__年__月__日

　　一、产品名称、规格、型号、包装等

　　名称：__

　　材质：__

　　类型：__

　　规格：__

　　单价：__

　　采购数量：__

　　总金额：__

　　二、上述价格为含税价，卖方向买方开具增值税普通发票，上述价格含运费。

　　三、交付方式为卖方快递送货至买方地址或买方指定地址。买方地址为：

　　四、付款方式

　　买方将货款一次性微信转账给卖方，卖方收到货款后即安排发货，卖方买方在三日内收到全部货物。

　　卖方微信名称为：__;微信号为：__

　　五、卖方

　　卖方交付的货物，为正规厂家生产。

　　六、违约责任

　　1、质量不合格的，卖方应当退还买方全部货款，并承担相当于合同总金额一倍的违约金;

　　2、卖方逾期发货的，每逾期一天承担合同总金额10%的违约金，逾期超过7日的，买方可通知卖方解除合同并要求卖方承担违约责任，或继续履行合同并要求其承担违约责任;

　　3、违约金不足以弥补买方损失的，还应向买方赔偿相应损失。

　　七、因本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成的，可由合同任一方向原告所在地人民法院提起诉讼解决。

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字或盖章之日生效。

　　卖方：__

　　买方：__

　　__年__月__日

单位购销合同协议格式 篇20

　　甲方：宁远县建发实业有限公司

　　乙方：林泉、李炳栋 身份证号：

　　为完成工业园加工贸易区第三厂区新建二栋标准厂房主体工程墙体的砌装，乙方向甲方提供优质优价红砖。经双方意向协商，达成如下协议：

　　一、货物名称：红色多孔环保砖

　　二、规格：235mm×115mm×60mm，色泽均匀，四角端正，无断裂破损情况。

　　三、数量：约38万块（以甲方实际需求量为准）

　　四、货物单价：0.5元/块（含运费、装卸费等），不含税。

　　五、货物总价：约19万元（以调入现场实际数量计算总价)。

　　六、质量标准：出厂检验报告、合格证、生产经营许可证提

　　交甲方。随机抽样送检相关单位试压，质量标准不得低于75标号。

　　七、供货方式：乙方负责将上述货物送到工业园十里铺加工贸易区第三厂区施工现场甲方指定地点。甲方不承担装运途中的一切责任和费用。

　　八、供货时间：20xx年1月20日至20xx年3月15日，期间据甲方需要分批次供货。

　　九、货物交接方式：甲方负责进场货物质量检验、数量清点，出具收料验证单。甲方可在送货中途随机抽检核实砖块数量，以抽检砖块的平均数值核算货款总价。

　　十、付款方式：甲方在调运货物之前预付乙方贰万元货款，砌墙工程完工后一次性结算。

　　十一、违约责任：乙方按时供货，保证质量、数量。合同过程中如出现违约，违约方按照货款的20％承担违约责任。

　　十二、未尽事宜由双方协商解决。

　　十三、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，自签字之日起生效。

　　甲方（盖章）： 乙方(盖章)：

　　代表签字： 代表签字：

单位购销合同协议格式 篇21

　　出卖人：________

　　签订地点：________

　　买受人：________

　　签订时间：__年__月_日

　　第一条家具名称、数量、价款

　　第二条质量标准：_____________________________________________________________

　　第三条家具保修期为__月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在___天内修理好或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。

　　第四条定做家具图纸提供办法及要求：____________________________________________________

　　第五条交货时间：_____________________________________________________________

　　第六条交(提)货方式、地点：_______________________________________________________

　　第七条运输方式及费用负担：________________________________________________________

　　第八条检验标准、方法及提出异议的期限：__________________________________________________

　　第九条付款方式及期限：__________________________________________________________

　　第十条违约责任：_____________________________________________________________

　　第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第__种方式解决：

　　(一)提交___________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十二条其他约定事项：__________________________________________________________

　　出卖人：________

　　买受人：________

　　签订时间：__年__月_日

单位购销合同协议格式 篇22

　　根据《民法典》和《微型计算机商品管理更换退货责任规定》的有关规定，经甲乙双方协商一致达成协议如下：

　　第一条乙方向甲方订货总值为人民币元的电脑，其配置标准、单价、总价等见下表：

　　第二条定货、交货及验收

　　1、定货日期为本合同签订之日。

　　2、交货日期;_____________________________

　　3、交货地点;_____________________________

　　4、包装方式;_____________________________

　　5、付款方式;签订合同时，乙方向甲方交付：

　　(1)定金_____________________________元;

　　(2)预付款_____________________________>元。

　　(3)_____________________________(付款条款)

　　6、验收方式：甲方向乙方说明电脑的配置，核对电脑配件品牌、型号和编号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。

　　第三条质保规定

　　1、甲方对其所配置的电脑产品各选配件，按生产商提供的质保期为准，向乙方提供质保服务。