档案馆迁建变配电受电工程承揽合同（通用30篇）

　　四、特殊原因，在该工程承揽合同中，若几个单体前后进场或完工时间相隔三个月以上的，甲、乙双方都可视具体情况书面要求部分单体工程甩项竣工验收，任何一方在收到对方通知后7天内予以回复，否则视为认可。甲、乙双方也可另行签订甩项竣工协议。

　　五、工程未经竣工验收或验收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用则视为工程合格，有关质量及经济损失等问题由甲方承担责任。

　　第十一条奖励和违约责任

　　一、奖励

　　1、工程经验收获奖时，甲方一次性奖励乙方 万元。

　　2、工程提前完工，每提前一天甲方奖励乙方 万元。

　　二、乙方的违约责任

　　1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。

　　2、由乙方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由乙方自行承担。乙方转委托他人的设计不符合合同要求的，由设计人承担设计责任。

　　3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按《中华人民共和国民法典》等相关法律规定赔偿损失。

　　三、甲方的违约责任

　　1、未按合同约定支付工程款，按日万分之二支付违约金，工期顺延。造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遣散、材料构件积压等损失。

　　3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿乙方因此所受的损失；延误工期的，工期顺延。

　　4、工程验收合格或视为合格后，甲方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之二偿付违约金。

　　第十二条解决合同纠纷方式

　　合同发生争执，双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。

　　第十三条附则

　　一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙双方各执正本一份，副本份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　签订地点：___________签订地点：___________

　　_________年____月____日_________年____月____日

档案馆迁建变配电受电工程承揽合同 篇16

　　甲方(定做人)：

　　签订地点：

　　乙方(承揽人)：

　　甲、乙双方在平等自愿，协商一致的基础上，就有关事宜达成如下协议：

　　一、产品及相关说明

　　二、定作物的质量

　　1、双方按样品生产，应在生产前进行封样。

　　2、定作物(模具)适用成型的塑料原料为。

　　3、定作物的质保期为1年，在上述保质期内，乙方对定作物负有质量担保义务，发生质量问题时，乙方应负责维修。

　　三、技术资料与图纸

　　1、甲方应在本合同生效后一周内将技术资料或封样样品交付给乙方。

　　2、双方对履约过程中知悉的技术资料与图纸、封样样品等商业秘密，均负有保密义务。

　　四、定作物的交付与运输

　　1、乙方的交货期限为天，自预付款到乙方账户之日算起，预付款为合同总金额的30%。

　　2、乙方应在约定期限内向甲方交付模具，运费由乙方承担，每延迟一天，乙方应向甲方支付合同总额3‰的违约金。

　　五、定作物的验收

　　1、乙方在模具制作完成发货前，甲方应付给乙方合同总金额40%的货款,并开具发票。

　　2、定作物(模具)到甲方工厂后，乙方须派技术人员到甲方调试生产出合格产品后，甲方付20%的`款项。

　　3、余款10%为质保金，自设备验收合格之日起满12个月时付清。

　　六、违约责任

　　1、乙方负有及时交货与质量保证的义务。

　　2、甲方负有及时接收货物与付款的义务。

　　3、双方均应恪守履约，若乙方违约，违约方应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方为维权而产生的诉讼费、律师费、交通费、取证费等。

　　七、争议解决

　　本合同生效后，双方应严格履行，任何一方都不得擅自解除，如有争议应甲乙双方协商解决，协商未果，发生纠纷，由甲方工商注册地有管辖权的人民法院管辖。

　　八、本合同一式三份，经双方签字盖章生效。乙方执一份，遵照执行。

　　甲方:________________乙方： ________________

　　地址: ________________地址： ________________

　　开户行：_____________开户行:_____________

　　账号: ________________账号：________________

　　电话：_______________电话：________________

　　签约代表：__________签约代表：_____________

档案馆迁建变配电受电工程承揽合同 篇17

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承揽方：（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方协商，乙方自愿承揽基工程，本工程是机械钻孔灌注桩，为单包工程。为明确双方责、权利，经协商签订本合同，双方共同遵守执行。

　　一、甲方须做下列准备工作并承担其费用

　　1、场地“三通一平”（水、电、路通，施工场地平整）。

　　2、提供红线定位图，基础设计图各一份。

　　3、提供排污地点。

　　4、施工“三大材”和用水、电费。

　　二、乙方承担下列任务并负责其费用

　　1、施工中所有人工费、机械费、安全措施费。

　　2、钻孔桩砼浇灌和钢筋笼制作以设计标高为准。

　　3、按设计要求完成钻孔、钢筋笼、砼浇注工作，并符合设计要求。

　　4、乙方所制作的钻孔桩需达到检测合格，桩检测不合格，由乙方承担返工的一切人工及材料费用。

　　5、乙方负责施工过程中的各种检测、检验、取样、送样和检验。收集完善工程资料。

　　三、双方责、权、利

　　1、甲、乙双方必须照图施工，严格按照钻孔桩施工规范施工，做到保质，万无一失。

　　2、甲方应负责“三大材”检测、试压、桩身检测费。

　　3、施工中因乙方原因，造成损失由乙方自理，甲方不承担其费用。

　　四、钻孔桩规格及费用支付方法

　　1、钻孔桩规格为φ600mm，按90.00元/米包干价（包人工、包机械、包安全费、包进出场费）计算。所有桩按实际深度计算以甲、乙双方现场签证为准。

　　2、每月按完成工程量拨付50%工程进度款，完工后拨付至工程总价款的70%，余款待基础竣工验收后支付。

　　五、施工安全

　　乙方应具备工程施工的相关资质，施工应符合国家法定要求。

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，由于乙方安全措施不力造成的事故及违反安全管理规定进行施工而造成的'安全事故，由乙方承担因此而发生的费用及相关责任，甲方不承担任何费用和责任。

　　六、本工程工期为30天，如果特殊情况（设计变更、工程量变化、停电、停水，下雨等情况）时，工期顺延。

　　七、如在履约的过程中发生争议，双方协商解决，如协商无效时，按照相关法律法规向当地人民法院提起诉讼，费用由败诉方承担。

　　八、本合同壹式肆份，双方各执贰分，本合同自签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月____日____年____月____日

档案馆迁建变配电受电工程承揽合同 篇18

　　房主人(甲方)：________

　　承建人(乙方)：________

　　根据有关规定，结合本本工程具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅主体工程中的权利、义务，经双方平等协商同意签订本合同。以资甲、乙双方共同遵守。

　　一、建筑项目：________

　　二、建筑面积： 按实际板面计算。

　　三、承建方式及施工准备：按甲方提供的图纸施工，其中砖混结构改为砖木结构，其中板面钢筋间距1616(卧室)，1416(客厅)双层双向，打板每平方米一包425水泥，做砖粉墙，每二车(施工车)加一包325水泥，地梁300400、4根16锣纹钢。打板厚度第一、二层120，第三层80，再做琉璃瓦。

　　四、外观按图施工，门窗，外墙砖等，其中铝合金窗改为普通平开窗。

　　五、按梯扶手做成____________。

　　六、单价按实际板面积，每平方米______元人民币大写______元整，其中整栋外加______元。

　　七、工期在________年____月____日前完工。