常用版小型施工合同（通用31篇）

　　7.2、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第8条有关安全生产和防火的约定

　　8.1、甲方提供或由乙方设计的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安全工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

　　8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程1消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第9条奖励和违约责任

　　9.1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　9.2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

　　9.3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　9.4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9.5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第10条争议或纠纷处理

　　10.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的.前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　第11条附则

　　12.1、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　12.2、本合同一式两份，双方各执一份。

　　12.3、本合同履行完成后自动终止。

　　12.4、附件

　　（1）建设工程预算书

　　甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____

　　法定代表人：_____法定代表人：_____

　　代理人：_____代理人：_____

　　单位地址：_____单位地址：_____

　　电话：_____电话：_____

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　有关家庭居室装饰装修工程施工合同新整理版

　　有关家庭居室装饰装修工程施工合同新整理版

　　合同编号：______________

　　发包人：_____承包人：_____

　　住所：_____住所：_____

　　委托代理人：_____营业执照号：_____

　　电话：_____法定代表人：_____电话：_____手机：_____委托代理人：_____电话：_____

　　本工程设计人：_____电话：_____

　　施工队负责人：_____电话：_____

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：_____

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：_______________

　　1.2工程内容及做法（详见附表1：_____家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：_____家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。

　　1.3工程承包方式：_____双方商定采取下列第_______种承包方式。

　　（1）承包人包工、包料（详见附表5：_____承包人提供装饰装修材料明细表）；

　　（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4：_____发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：_____承包人提供装饰装修材料明细表）；

　　（3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：_____发包人提供装饰装修材料明细表）。

　　1.4工程期限______天，开工日期______年______月______日，竣工日期年______月______日。

　　1.5合同价款：_____本合同工程造价为（大写）：_________________元（详见附表3：_____家庭居室装饰装修工程报价单）。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：_____

　　（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：_____家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

　　（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：_____家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）元，由发包人支付（此费用不在工程价款

　　内）。

　　第四条发包人义务

　　4.1开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：_____搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　　4.2提供施工期间的水源、电源；

　　4.3负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　　4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

　　5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：_____家庭居室装饰装修工程变更单）。

　　第七条材料的提供

　　7.1由发包人提供的材料、设备（详见附表4：_____发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

　　有关装饰装修工程施工合同书新整理版

　　有关装饰装修工程施工合同书新整理版

　　发包方(甲方)：_____

　　承包方(乙方)：_____

　　资质等级：_____

　　甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：_____

　　1、工程概况：_____

　　2、工程名称：________地点__承包范围___承包方式___承包内容

　　3、工期

　　4、工程质量标准：_____

　　5、工程造价：_____

　　6、付款方式：_____合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：_____

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：_____工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

　　8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　9、违约责任

　　1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金;

　　2)、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

　　3)、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

　　4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;

　　5)、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;

　　6)、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;

　　10、合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：_____

　　1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;

　　2.向合同签订地人民法院起诉。