常用版建筑工地施工合同（精选32篇）

　　3.

　　2.

　　1.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；　　

　　四、工程价款　　a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。　　b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据____市93土建定额再结合____市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。　　

　　五、工程价款的支付　　

　　5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75％；　　

　　5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满________年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担；　　六.竣工验收　　

　　6.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。　　

　　6.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合____市____市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。　　七.违约责任　　

　　7.1发包人违约：　　

　　7.

　　1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。　　

　　7.2承包人违约：　　

　　7.

　　2.1 因承包人原因，未按本合同第

　　1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。　　

　　7.

　　2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。　　

　　7.

　　2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。　　

　　8.

　　2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。　　

　　八、合同生效与终止　　

　　8.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；　　

　　8.2合同订立时间：年____月____日；合同订立地点：____市。　　

　　8.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。　　

　　九、合同份数　　

　　9.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；　　

　　9.2副本陆份，双方各执叁份。　　本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。　　发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）　　委托代理人： 委托代理人：　　电 话： 电 话：　　传 真： 传 真：　　签订地点：　　签订时间：施工合同 篇10　　甲方(发包方)： (以下简称甲方)　　乙方(承包方)： (以下简称乙方)　　依据《民法典》及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：　　

　　一、工程概况　　工程名称： 工程地点： 工程内容： 设计施工图纸所包含的所有内容　　

　　二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币 元，即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。　　

　　三、承包方式：　　由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。　　

　　四、工期　　本工程工期为： 20________年____月____日至________年____月____日　　绿化工程养护期为：________年____月____日至________年____月____日。　　

　　五、工程价款的支付与结算　　

　　1、按工程进度每月支付完成产值的______%;　　

　　2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 %的款项;　　

　　3、本工程价款不含税金。　　

　　六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。　　

　　七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

常用版建筑工地施工合同 篇20

　　甲方： 210国道延安东过境姚店至三十里铺二级公路8标　　乙方：根据合同的有关规定，为加快工程的进度，结合本工程的具体情况，甲方将标段内部分挡墙砌筑的劳务委托给乙方施工，经双方实地踏勘，本着自愿、平等、互惠、公平和诚信的原则，双方达成以下各项条款的共识，依照执行。　　

　　一、工程名称：浆砌挡土墙工程 。　　

　　二、工程范围和内容：　　1 、范围内挡土墙工程施工；　　2 、工作内容： 清基、排水、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体勾缝、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的施工；　　3 、承包方式： 本工程实行包工不包料的包干方式承包，用于工程的砂子、水泥、片石主要材料及其他辅助材料由甲方供应，乙方负责工程施工事宜；　　4 、工程价款 ：按实际量测砌筑数量（基础元

　　3 ，墙身元 3）施工期间不再发生除本单价以外的任何其他费用；　　5 、计量方式： 由甲方组织验收合格后，对合格的工程进行结算。　　乙方进场后，甲方不向乙方支付预付款。　　

　　6、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场，同时乙方必须保证最低进场 人，并按甲方进度要求增加施工人员，以确保工程进度。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成；　　

　　7、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以0元。严重者甲方将解除合同，所增加的费用（按双倍计）在乙方工程款或结算款中扣除。　　

　　8、不论发生任何情况，乙方不可能用停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。　　

　　9、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。　　10 、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。　　

　　三、质量标准　　凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。　　

　　四、管理要求　　

　　1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的调配、安排，服从甲方对制度、质量和安全的管理。