城市建筑装修合同（精选30篇）

　　(二)在承包范围内施工所需的主要材料，其品牌、等级、价格等进场前必须经甲方委托的监理签字确认;

　　(三)乙方须严格按照国家有在价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪

　　(四)乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责;

　　(五)乙方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件预算单的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条 付款方式

　　(一)因本工程需要进行拆除·修补·装修，装修工程总价款定为_________元，先预付装修总价款的_____%，合计 元，于签定合同后___ _天内支付;

　　(二)工程进度款：待装修工程完成达到_____%，经监理单位和发包人审核确认后支付合同价的_____%，合计 元，工程验收合格后再付 ____%，合计 元，工程决算审计后 ___天内按审定数留下的 ____%质保金后付清余款，合计 元，质保金__ _%待保修期满后支付;保修期为 月;合计 元;

　　第六条 施工技术要求

　　(一)施工工期：承包人可根据自身技术力量及施工组织的合理安排缩短工期。施工工期应包括返工的工期在内，发生连续停水、停电________小时，工期可顺延，以当地自来水、电力公司的停水、停电通知为准，双方签字确认。工期延误按延误一天进行________元罚款;

　　(二)由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变;

　　(三)在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　第七条 工程验收

　　(一)工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，

　　乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续;

　　(二)验收标准按照国家有关标准执行。

　　第八条 其他事项

　　(一)乙方应根据施工现场条件，合理制定施工组织设计，施工图以外所发生的按规定非甲方原因的费用由乙方自行负责;

　　(二)乙方需午间、夜间加班施工，所引起的噪音超标费由乙方自行承担;

　　(三)乙方应协调好当地有关部门的关系，出现问题由乙方自行协调;

　　(四)建设单位可以根据需要增加或减少工作量;

　　(五)乙方不得将工程转包或分包;

　　(六)本装修工程的施工图，由乙方按施工价的________%一次性支付设计费，交由我公司转交设计者，(设计费在首期工程款拨付当日付清);

　　(七)乙方应在接到施工通知书之日起________内办妥所需手续并与我公司签定施工合同，并在约定的开工日期内及时组织施工，否则乙方承担一切责任，并取消施工资格，终止施工合同;

　　(八)严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处;

　　(九)在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为________个月。

　　第九条 违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的________%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条 争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条 合同的变更和终止

　　(一)合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的________%交付违约金，并办理终止合同手续;

　　(二)施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。 第十二条 合同生效

　　(一)本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效;

　　(二)补充合同与本合同具有同等的法律效力;

　　(三)本合同(包括合同预算、补充合同)一式两份，甲乙双方各执一份。

　　第十三条 补充改动事项

　　甲方(业主)：________(签章) 乙方：________(签章)

　　住所地址：____________________ 企业地址：____________

　　法人代表：____________________ 法人代表：____________

　　委托代理人：__________________ 委托代理人：__________

　　签约日期：______________年____________月____________日

城市建筑装修合同 篇27

　　发包人(甲方)：________________

　　设计人(乙方)：________________

　　发包人(甲方)委托设计人(乙方)承担马鞍山佳山雨山管理用房餐厅、辅助楼、连廊设计(项目名称)工程设计,工程地点为:马鞍山佳山雨山管理用房内,经双方协商一致,签订合同,共同执行.

　　第一条本合同签订论据

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1发包人(甲方)给设计人(乙方)的委托书或设计中标文件

　　2.2发包人(甲方)提交的基础资料

　　2.3设计人(乙方)采用的主要技术标准是：《建筑装饰设计规范》GB 50016-____ 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210 《建筑设计防火规范》 GB50016-____ 《金属与石材幕墙工程技术规范》 GB/T21086-____ 《钢结构设计规范》(50017-____) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-____ 《建筑给排水设计规范》GB50015-____。

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序判断：

　　3.1合同书

　　3.2发包人(甲方)要求及委托书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资、及设计内容(根据行业特点填写)

　　第五条发包人(甲方)向设计人(乙方)提交的有关资料文件及时间

　　第六条设计人(乙方)向发包人(甲方) (乙方)交付的设计文件、份数、地点及时间

　　第七条设计费及支付方式

　　7.1本合同设计费估算为

　　第八条双方责任

　　8.1发包人(甲方)责任

　　8.1.1发包人(甲方)按本合同第五条规定的内容，在规定时间内向设计人(乙方)提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人(甲方)不得要求设计(乙方)违反国家有关标准进行设计。在未签订合同前发包人(甲方)已同意，设计人(乙方)为发包人(甲方)所做的各项设计工作，发包人(甲方)应支付相应设计费。

　　8.1.2发包人(甲方)应为设计人(乙方)派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　8.1.3设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人(甲方)负责解决。

　　8.2设计人(乙方)责任

　　8.2.1设计人(乙方)应按国家规定和合约规定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人(甲方)交付设计文件(出现8.1.1、8.1.2 、8.1.4、8.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　8.2.2设计合理使用年限为年。

　　8.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

　　第九条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人让或用于本合同项目外的'项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十条仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人(甲方)与设计人(乙方)应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十一条合同生效及其他

　　11.1设计人(乙方)为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　11.2本工程项目中，设计人(乙方)不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人(甲方)需要设计人(乙方)配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人(甲方)承担。