（拆迁）建设工程房屋合同（通用35篇）

　　第八条 本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

　　第九条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。借款方：____________(盖章) 贷款方：____________(盖章)代表人：____________ 代表人：________年____月____日 ________年____月____日

　　返

（拆迁）建设工程房屋合同 篇24

　　供货合同（建设工程）

　　进货方：______________________（以下简称甲方）

　　供货方：______________________（以下简称乙方）

　　鉴于：甲方因生产经营需要欲购买一批生产设备（包括机电产品及与甲方生产相配套的一切设备），甲方选定乙方为其提供上述生产设备。甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，根据《民法典》及其他有关法律法规的规定，经充分协商一致，订立如下合同，以资共同遵守。

　　一、自本合同生效之日起，乙方为甲方之供货商，甲方如需购买生产所需设备，即应及时书面通知乙方，由乙方组织货源。

　　二、乙方于收到甲方的书面通知之日起即积极组织货源，根据甲方的要求提供生产设备，甲方每次所需购买设备的具体规格、价款、供货时间、供货方式、价款支付方式由双方另行协商后签订书面补充协议进行约定。

　　三、乙方保证对提供生产设备的质量问题负责，否则无条件退换，并保证商品之合法性，决不提供假货、仿冒品、劣品，或标示不明之商品，甲方于验收后发觉得于三日内退回乙方。若因销售商品不合法性所引起对第三者之刑事、民事责任一切由乙方无条件全权负责，甲方只善尽协调沟通之责任。

　　四、本合同有效期间为_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期间甲乙任何一方不得无故终止合同。甲方无故终止合同，除应向乙方付清已购设备的所有货款外，还应支付乙方_______万元的违约金；乙方无故终止供货，甲方有权扣留乙方之部份货款作为求偿业务之损失。

　　五、乙方对于供给甲方之商品于甲方付款时提供符合规定的正式发票。

　　六、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订书面补充协议。双方因履行本协议所签订的一切书面补充协议均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在履行过程中发生争议，双方首先应友好协商解决，协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

　　八、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（章）：_____________________　乙方（章）：_____________________

　　法定代表人（签字）：_____________　法定代表人（签字）：_____________

　　公司地址：_______________________　公司地址：_______________________

　　联络电话：_______________________　联络电话：_______________________

　　签订日期：_____________________年_________________月______________日

（拆迁）建设工程房屋合同 篇25

　　发包人：

　　承包人：

　　____工程有限责任公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本双方建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：工程地点：工程内容：全部土建，水电安装群体工程应附承包人承揽工程项目一览表

　　工程立项批准文号：资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：资质范围内的全部图纸内容

　　三、合同工期

　　开工日期：暂定 _年_月_日竣工日期：_ 年_月_ 日合同工期总日历天数天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　金额：暂定捌仟柒佰万元正

　　￥：  元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定双方签、盖章并经备案后生效后生效。

　　发包人：承包人：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

（拆迁）建设工程房屋合同 篇26

　　上诉人(一审被告、反诉原告)：_______________________环保工程有限公司

　　法定代表人：_________________

　　被上诉人(一审原告、反诉被告)：______________________

　　法定代表人：_________________

　　上诉人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)丰民初字第_____号民事判决。现依法提起上诉。上诉的请求和事实理由如下。

　　上诉请求

　　1、请求撤销一审判决，依法改判;

　　2、请求依法判令被上诉人承担一、二审诉讼费用。

　　事实和理由

　　_____________

　　综上所述，一审判决认定事实不清，适用法律错误。据此，上诉人依法提出上诉，请求上级人民法院依法查明事实，正确适用法律，撤销一审错误判决，依法驳回原告的诉讼请求，支持反诉原告的反诉请求。

　　此致

　　__________市中级人民法院

　　上诉人：______________

　　20__________年__________月__________日

（拆迁）建设工程房屋合同 篇27

　　订立合同双方：

　　________ 省 ________ 县 ________ (单位)，以下简称委托方;

　　________ 省 ________ 设计院，以下简称承包方。

　　经双方协商，由委托方委托承包方承担 ____ 工程的可行性研究，特订立本合同。

　　第一条　委托方在合同签订之日起 ____ 天以内，向承包方提供所有与研究工程有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。

　　1.提供数据、资料的内容如下：(略)。

　　2.在合同期内，委托方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给承包方，必要时可吸收承包方参加本工程可行性研究的人员参加。

　　第二条　承包方应在 ____ 年 ____ 月 ____ 日以前，向委托方提交本合同工程的可行性报告，并对此承担责任，可行性报告内容应包括：

　　1.经营评价指标：

　　(1)投资内部收益率：_____________________ 。

　　(2)投资回收期： _____________________ 。

　　2.贷款偿还能力分析：_____________________ 。

　　3.外汇偿还能力分析：_____________________ 。

　　4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：_____________________ 。

　　5.结论： _____________________ 。

　　承包方应向委托方提交可行性报告 _____________________ 份。

　　委托方如在合同期间对 ____________ 工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包方对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。

　　第三条　费用支付条款

　　1.本工程的可行性研究费为人民币 ____________ 元整。于合同生效之日，委托方应向承包方付给上述金额的百分之二十。下余金额于合同期满时全部付清。

　　2.委托方中止合同时，无权要求承包方退还定金。

　　3.承包方不履行本合同规定的责任与义务时，应双倍偿还定金。

　　第四条　违约罚金

　　1.承包方不按合同规定的日期提交可行性研究报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的千分之五，作为违约罚金。

　　2.承包方提供的可行性研究报告中出现错误，且此等错误纯属承包方造成者，应扣除其所应得费用的10-30%，视错误性质严重程度而定。

　　3.因委托方责任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。

　　4.委托方超过合同规定日期付费时，应偿付给承包方以逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定费用的5‰计算。