成都市家庭居室装饰装修工程施工合同（精选32篇）
10.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续(详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)。
10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为__________________________月。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单)。
第十一条 工程款支付方式
11.1 双方约定按下列第_______种方式支付工程款：
(1) 合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
支付次数 支付时间 支付金额
第一次 开工前三日工程进度过半双方验收合格 支付 元
第二次 开工前三日工程进度过半双方验收合格 支付 元
第三次 开工前三日工程进度过半双方验收合格 支付 元
工程进度过半指：___________________________________________________________
__________________________________________________________________________。
(2) 其他支付方式：_______________________________________________________
__________________________________________________________________________。
11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_______日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条 违约责任
12.1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给双方造成损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______________元。
12.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
12.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金__________元。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_____________种方式解决：
(一)提交_________ _____________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
14.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_____________________________元(此费用不在工程价款内)。
14.2 施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_______把，由乙方当场负责安装交付使用。
14.3 施工期间，乙方每天的工作时间为：
上午______点_______分至______点______分;
下午______点_______分至______点______分;
第十五条 其他约定事项________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
第十六条 附则
16. 1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
16.2 本合同签订后工程不得转包。
16. 3 本合同一式_____________________________份，双方各执_____________________________份，_____________________________部门_____________________________份。
16. 4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
合同附件：
附表1-1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)
附表1-2：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)
附表1-3：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(三)
附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表
附表3：家庭居室装饰装修工程报价单
附表4：发包人提供装饰装修材料明细表
附表5：承包人提供装饰装修材料明细表
附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸
附表7;家庭居室装饰装修工程变更单
附表 8：家庭居室装饰装修工程验收单
附表 9：家庭居室装饰装修工程结算单
附表 10：家庭居室装饰装修工程保修单
发包人 (签字)： 承包人(盖章)：
法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
鉴证意见：
鉴证机关(章)
经办人：
年 月 日
监制部门：江苏省无锡工商行政管理局
印制单位：无锡市旺庄商标印制厂
成都市家庭居室装饰装修工程施工合同 篇24
发包方(甲方)：___________________
承包方(乙方)：___________________
资质等级：_________________________
甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：
1.工程概况：_________________________
2.工程名称________ 地点________承包范围 ________承包方式________承包内容________
3.工期________________
4.工程质量标准：________________
5.工程造价：________________________
6.付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：________________
7.工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
8.工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
9.违约责任
(1)合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金;
(2)未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;
(3)因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
(4)甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
(5)由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;
(6)由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
10.合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：
(1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
(2)向合同签订地人民法院起诉。
11.其他具体规定
(1)因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)__________ 元(此费用不在工程价款内);
(2)施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。
(3)施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_______点______分至_____点______分;下午_______点______分至_____点______分。
12.附则
(1)本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(2)本合同签订后工程不得转包。
(3)合同履行完后自动终止。
(4)本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字) _________________
代表(签字)：________________
乙方：________________________
签约日期：_____年_____月____日
签约地点：____________________
